Acuerdo Ministerial 42B-2016

P !

' GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DL» mides gl

| AT

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-42B-2016

Guatemala, 02 de septiembre de 2016 EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Tiene a la vista para resolver el expediente que contiene la solicitud de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, referente a la Aprobación de la PRIMERA MODIFICACIÓN al Contrato Administrativo (Obra) número cero veintidós guión dos mil catorce (CAO-022-2014), para la ejecución del proyecto número ciento siete guión cero guión dos mil catorce (107-0-2014), denominado “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO” a ejecutarse en Caserío Santo Domingo | y 11, Municipio de San Pablo, Departamento de Sari Marcos. CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es función de cada Ministro de Estado ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio, así como velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de sus asuntos de conformidad con la ley. CONSIDERANDO Que mediante Resolución Ministerial número DS-160-2016 de fecha veintinueve de agosto dos mil dieciséis, emitido por el Titular del Ministerio de Desarrollo Social, se delegó en el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, la facultad para

mil dieciséis, emitido por el Titular del Ministerio de Desarrollo Social, se delegó en el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, la facultad para suscribir bajo su estricta responsabilidad la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número cero veintidos guión dos mil catorce (CAO-022-2014) celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y el Señor Robert Gudiel Fuentes Gómez propietario de la Empresa Mercantil denominada “Construfuentes”, para la ejecución del proyecto número ciento siete guión cero guión dos mil catorce (107-0-2014) denominado “Mejoramiento calle con Pavimento de Concreto Rígido" a ejecutarse en Caserío Santo Domingo | y If, Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos. CONSIDERANDO Que a través del Oficio DE-1249-2016 emitido el dos de septiembre de dos mil dieciséis por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, solicita a este Despacho Superior la aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número cero veintidós guión dos mil catorce. (CAO-022-2014).referido-en-elconsiderando-anterior;-para-lo-cual-se-ha———— cumplido con presentación de las garantías siguientes: 1) Endoso de la Fianza C-5 De Anticipo, Sra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400 www.mides.gob.gtE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE | L Le.

Sra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400 www.mides.gob.gtE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE | L Le. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E mides gt BB sado 7 identificado con Póliza número quinientos setenta y siete mil ochocientos treinta y ocho (577838) emitido con fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis y su respectiva Certificación de Autenticidad emitida en la misma fecha y II) Endoso de la Fianza C-2 de Cumplimiento de Contrato identificado con Póliza número quinientos setenta y siete mil ochocientos treinta y siete (577837) emitida con fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis y su respectiva Certificación de Autenticidad emitido en la misma fecha; todos los documentos otorgados por la Aseguradora Fidelis, Sociedad Anónima. . CONSIDERANDO Que la Dirección de Asesoría Jurídica a través del Dictamen número DAJ-0265A-2016/itcg/cchv de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del cual emite Opinión favorable dentro del cual se establece: Que es procedente la aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número cero veintidós guión dos mil catorce (CAO-022-2014) celebrado entre el entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social y el Señor Robert Gudiel Fuentes Gómez propietario de la Empresa Mercantil denominada Construfuentes, para la ejecución del proyecto número ciento siete guión cero guión dos mil. catorce (107-0-2014) denominado “Mejoramiento calle con Pavimento de

denominada Construfuentes, para la ejecución del proyecto número ciento siete guión cero guión dos mil. catorce (107-0-2014) denominado “Mejoramiento calle con Pavimento de Concreto Rígido" a ejecutarse en Caserío Santo Domingo | y II, Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos. POR TANTO Con base en lo Considerado, leyes citadas y lo que para el efecto preceptúan los artículos: 194 literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 27 literales a) y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; 3 y 4 de la Ley de lo Contencioso: Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala; 48, 49, 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República; 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 1056-92 del Presidente de la República de Guatemala; y 7 literal j. del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Acuerdo Gubernativo número 87-2012 del Presidente de la República de Guatemala. ACUERDA ARTÍCULO 1. Aprobar bajo la estricta responsabilidad del Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, las cinco cláusulas contenidas en la Primera Modificación Contrato Administrativo (Obra) número cero veintidós guión dos mil catorce (CAO-022-2014) celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo

catorce (CAO-022-2014) celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y el Señor Robert Gudiel Fuentes Gómez propietario de la Empresa Mercantil

• denominada -“Construfuentes”;-para-la-ejecución-del-proyecto-número-ciento-siete-guión-ceroguión dos mil catorce (107-0-2014) denominado "Mejoramiento calle con Pavimento de 3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400 wwwmidesgobgt — accE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Concreto Rígido” a ejecutarse en caserio Santo Domingo | y 11, Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos, con el objeto de PRORROGAR el plazo contractual por un plazo de CINCO (5) MESES para lo cual se fija la fecha de vencimiento el TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIESTE, tal como lo solicita el Contratista, para tal efecto, debe tomarse en cuenta. que de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, esta será la primera y única prórroga que puede realizarse dentro de la presente contratación.

ARTÍCULO 2. Se instruye al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, para que continúe con las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias que sean necesarias, cumpliendo con lo establecido en la normativa legal vigente. ARTÍCULO 3. La presente Resolución surte efectos inmediatamente.

NOTIFÍQUESE

presupuestarias que sean necesarias, cumpliendo con lo establecido en la normativa legal vigente. ARTÍCULO 3. La presente Resolución surte efectos inmediatamente.

NOTIFÍQUESE

José Guillermo Moreno Cordón MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL El mides el | CER) 3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400 wwwnidesgobgt y mesasE 4 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CÉDULA DE NOTIFICACIÓN En la ciudad de Guatemala, siendo las quince horas con treinta minutos, del día dos de septiembre de dos mil dieciséis, en Avenida Bolivar veintiocho guion cero siete, zona ocho, municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, Notifico al DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, como Unidad Ejecutora adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, fotocopia simple del Acuerdo Ministerial Número DS-42B-2016 de fecha 2 de septiembre de 2016, por medio de la cual se aprueban las cinco (5) cláusulas que contiene la Primera Modificación al Contrato Administrativo Obra 022-2014 para la prórroga del tiempo de finalización de la ejecución del proyecto, para lo cual anexo el expediente original de soporte, que por medio de la presente Cédula de Notificación, entrego en 979 folios, contenidos en 3 leitz a: Emmy Herrera Maldonado, quien desempeña el cargo de Asistente Unidad de Asesoría Jurídica, y de enterado/a si firma la presente. Doy Fe.- ------------======o--0--—- ) ) RL ZO F. . 3 | Notición

Maldonado, quien desempeña el cargo de Asistente Unidad de Asesoría Jurídica, y de enterado/a si firma la presente. Doy Fe.- ------------======o--0--—- ) ) RL ZO F. . 3 | Notición a Sétretaría General Observaciones: — . 3ra, Avenida 6-14 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400 EZ mides el | EC wWww.mides gob.gtPy E ly GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE g 2 SEP 2016 GUATEMALA s . © E ARIA BERE aC MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL e me qua to ta - DICTAMEN No. DAJ-0265 A-2016/ileg/cchv MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA: Guatemala, dos de septiembre de dos mil dieciséis.

ASUNTO: MEDIANTE PROVIDENCIA DS No. ' 0270-2016/JGMC/amrr,

EXPEDIENTE No. 06755, DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, TRASLADA A ESTA DIRECCIÓN, EXPEDIENTE ORIGINAL Y REMITIDO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE — DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE OFICIO OF-DE-1249-2016 DEFECHA 2 DE SEPTIEMBRE 20016, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL

CONTRATO ADMINISTRATIVO (OBRA) NÚMERO CAO-022-2014

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NÚMERO 107-0-2014

DENOMINADO “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE

CONTRATO ADMINISTRATIVO (OBRA) NÚMERO CAO-022-2014

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NÚMERO 107-0-2014

DENOMINADO “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE

CONCRETO RÍGIDO" A EJECUTARSE. EN CASERÍO SANTO DOMINGO 1 Y Il MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. . POR LO QUE SE SOLICITA LA EMISIÓN DEL

DICTAMEN JURÍDICO CORRESPONDIENTE.

En atención al asunto descrito en el epígrafe y en cumplimiento de lo establecido en la literal d), e), f), y h) del artículo 23, del Acuerdo Gubernativo Numero 87-2012 del 30 de abril del 2012 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social; está Dirección de Asesoría Jurídica Dictamina lo siguiente:

; . ANTECEDENTES:

1. Oficio Sid Sup-01-2016efsm, de fecha 05 de agosto de 2016, el Supervisor de Proyectos con el Visto Bueno del Jefe de Sección Supervisión del Fondo de Desarrollo Social, dirige oficio al Subdirector Técnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social - FODES-, por medio det cual remite expediente para la gestión de la Ampliación de plazo contractual correspondiente al proyecto denominado “Mejoramiento Calle con Pavimento de Concreto Rígido”, ubicado en Caserío Santo Domingo | y II, Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos. Adjuntando documentos de soporte.

2. Oficio OF. ST-390-2016, de fecha 05de agostc de 2016, el Subdirector Técnico del Fondo de Desarrollo Social, dirige oficio a la Subdirectora Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, con el objeto de solicitar se emita Opinión Jurídica y Minuta, sobre la Ampliación de plazo contractual, del Proyecto identificado con código FODES 107-0-2014, denominado “Mejoramiento Calle con Pavimento de Concreto Rígido”. ana List Casio garcía JURÍDICA ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400

O orsirpolLO SOCIAL moses EE tajo wonmides gobGOBIERNO DE La REPÚBLICA DE

GUATEMALA M

ESORA 5

USTEDES

MISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

3. Opinión No. FODES-UAJ-68-2016, de fecha 10 de agosto de 2016 de la Unidad de Asesoría Jurídica, del Fondo de Desarrollo Social.

Resuelve aprobar, la prórroga, contractual solicitada por el señor Robert Gudiel Fuentes Gómez, representante legal de la empresa mercantil denominada “CONSTRUFUENTES”.

5. Oficio OF-ST-416-2016, de fecha 17 de agosto de 2016, por medio del cual el Subdirector Técnico del Fondo de Desarrollo Social, dirige oficio al Director Ejecutivo, con el objeto de remitir el expediente del proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO" ubicado en Caserío Santo Domingo I y 11, municipio de San Pablo, departamento de San Marcos, al-cual le corresponde la aprobación de la primera modificación al Contrato Administrativo CAO-022-2014 derivado a la prorroga contractual autorizada a través de Resolución No. DE-16-201 6, de fecha 12 de agosto de 2016.

6. Oficio OF-DE-1172-2016, de fecha 17 de agosto de 2016, el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, traslada expediente que contiene documentación referente al Proyecto No. 107-0-2014, denominado "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO”. Por lo que solicita Delegación de firma, para formalizar la primera modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO 022-2014, por prórroga de tiempo.

7. Por medio de Providencia DS No.0183-2016/JGMC/amrr, Expediente No. 06755, el Despacho del Ministerio de Desarrollo Social, remite expediente a esta Dirección de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y para que se sira emitir Dictamen Jurídico y, que de ser procedente, se emita el instrumento ministerial correspondiente, de acuerdo a los lineamientos establecidos en ley para el efecto.

8. Dictamen No. DAJ-0255-2016/RERB/ileg/cchv, de fecha 29 dé agosto de 201 6, emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, por medio del

9. Resolución Ministerial Número DS-160-2016, de fecha 29 de agosto de 2016, por medio del cual se resuelve Delegar en el Director Ejecutivo del Fonde de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio de Desarrollo Social ~MIDESpara que bajo su JURÍDICA dra Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400 OCIAL ARROLLO $ wwemides.gob.eGOBIERNO DE LA REPÚBLICA BE UATEMALA ISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL responsabilidad suscriba la Primera Modificación Contrato Administrativo (Obra) número CA0-022-2014 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social y el señor Robert Gudiel Fuentes Gómez propietario de la Empresa Mercantil denominada Construfuentes.

10. Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO-022-2014 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social y el señor Robert Gudiel Fuentes Gómez propietario de la Empresa Mercantil denominada Construfuentes. Debidamente suscrito por ambas partes.

11. Fotocopia simple de la Poliza No. 577838 de fecha 02 de septiembre 2016, en donde se hace constar que el plazo del contrato original afianzado, queda prorrogado hasta el 3 de febrero de 2017. Con la respectiva certificación de autenticidad de fecha 02 de septiembre de 2016.

12. Fotocopia simple de la Poliza No. 577837 de fecha 02 de septiembre 2016, en donde se hace constar que el plazo del contrato original afianzado, queda prorrogado hasta el 3 de febrero de 2017. Con la respectiva certificación de autenticidad de fecha 02 de septiembre de 2016.

13. Oficio OF-DE-1249-2016, de fecha 02 de septiembre de 2016, por medio del cual el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social solicita al señor Ministro de Desarrollo Social, Aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO-022-2014 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social y el señor Robert Gudiel Fuentes Gómez propietario de la Empresa Mercantil denominada Construfuentes.

14. Providencia DS No, 0270-2016/JGMC/amrr, expediente No. 06755, de fecha 2 de septiembre de 2016, por medio de la cual el Ministro de Desarrollo Social remite expediente con el Oficio OF-DE-1249-2016, de fecha 2 de septiembre de 2016, por medio del cual se solicita aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO-022-2014 para la ejecución del Proyecto número 107-0-2014 denominado “Mejoramiento calle con Pavimento de Concreto Rígido" a ejecutarse en Caserío Santo Domingo | y II Municipio San Pablo, Departamento de San Marcos. Por lo que se solicita emitir Dictamen Jurídico y de ser procedente se emita el instrumento ministerial correspondiente de acuerdo a los lineamientos establecidos en ley para el efecto.

CONSIDERACIONES LEGALES DEL CASO CONCRETO:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERACIONES LEGALES DEL CASO CONCRETO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 194.- Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: . Dirigir, tramitar, resolver e inspeccio ¡eſ Cagtillo gora , RÍDICA Sra. Avenida 644 zona 1, Guatemala CA. PER: 23005400 SOCIAL RROLLO . 197 MRE a wwwmides gob gtv GOBIERNO DE TA REPÚBLICA DE UATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL todos los negocios relacionados con su ministerio; e i. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO Artículo 27.- Atribuciones Generales de los Ministros. Además de las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia. f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades y bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros, humanos y fisicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.

Artículo 31 Bis. Ministerio de Desarrollo Social... 1) Determinar y hacer públicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la evaluación y rendición de cuentas efectivas de los fondos asignados a los programas sociales y a las actividades que realicen para tal finalidad; ---m) Dirigir y gestionar la obtención de los recursos económicos y dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social; --- o) Ejercer administrativa y técnicamente la función subsidiaria a los beneficiarios directos de los programas sociales. DECRETO CINCUENTA Y SIETE GUIÓN NOVENTA Y DOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones; arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los Organismos del Estado... Las entidades anteriores se sujetan a la presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia, en lo relativo al uso de fondos públicos. Artículo 47. Suscripción del contrato. Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos, en cada caso, en los viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras, RON

A CA a te mod ¢ > ¿ o Eo gua 3ra. Avenida 644 zona I, Guatemala CA-PBX: 2300-5400 : ORA JUR - IS TERIO AE DESARROLLO SOCIAL sewsr mides. gob.gtGOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA MINISTERIO

to Lizeth Cogtilly García EN ni o DE DESARROLLO. ides Guatemala DE DESARROLLO SOCIAL Artículo 48. Aprobación del contrato. El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según el caso. Cuando los contratos sean celebrados por los organismos Legislativo y Judicial, la aprobación corresponderá a su Junta Directiva o a la Corte Suprema de Justicia. Artículo 65. De cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación. ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016. Artículo 59. Autenticidad de las Fianzas. Para efectos de lo regulado en el artículo 69 de la Ley, la autenticidad de las fianzas se verificará mediante la certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la póliza respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige.la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas. {...).

ACUERDO GUBERNATIVO No. 87-2012, REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2012. Artículo 7. Despacho Ministerial. El Ministro de Desarrollo Social es el titular y la Máxima autoridad del Ministerio. Le corresponde ejercer la dirección y conducción técnica y administrativa de las políticas de su ramo a nivel nacional. B) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en materia de desarrollo social; ) Dirigir, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el Despacho Ministerial.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: SAIs DEL CASO CONCRETO:

Del estudio y análisis de la solicitud formulada de aprobación del contrato que contiene Contrato Administrativo (Obra) número CAQ-022-2014celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social y el señor Robert Gudiel Fuentes Gómez propietario de la Empresa Mercantil denominada Construfuentes, para la. ejecución del Proyecto número 107-0-2014 denominado “Mejoramiento calle con Pavimento de Concreto Rígido” a ejecutarse en Caserío Santo Domingo | y II Municipio San Pablo, Departamento de San Marcos; de conformidad con el Dictamen vertido dentro del presente expediente por la Dirección de Asesoría Jurídica, se establece que se llenaron los requisitos legalmente establecidos para la aprobación de la minuta de la primera modificación. Dentro del expediente consta que el ContratidlasEsAra . DER gy OO? SORA JURÍDICA 3ra. Avenida 644 zona 1, Guatemala CA PBX: 23005460

SOCIA mes gob geGOBIERNO DE La REPÚBLICA DE —

GUATEMALA MINISTERIO R Bl nudes pe

B Mices Ciuatemala

DE GESARROLLO SOCIAL

SOCIA mes gob geGOBIERNO DE La REPÚBLICA DE —

GUATEMALA MINISTERIO R Bl nudes pe

B Mices Ciuatemala DE GESARROLLO SOCIAL cumplió con la obligación de presentar la fianza de cumplimiento a favor del Fondo de Desarrollo Social, así como la certificación correspondiente, garantizando así el cumplimento de todas las obligaciones que adquiere por el contrato celebrado; por mandato legal contenido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado el contrato debe ser aprobado por la autoridad correspondiente, por lo que en el presente caso es procedente la Aprobación por medio de Resolución Ministerial del Contrato Administrativo (Obra) objeto del presente expediente.

DICTAMEN:

1. En atención a los antecedentes, normas legales y el respectivo análisis del caso concreto, esta Dirección de Asesoría Jurídica DICTAMINA: Que es Procedente la aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO022-2014 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social y el señor Robert Gudiel Fuentes Gómez propietario de la Empresa Mercantil denominada Construfuentes, para la ejecución del Proyecto

número 107-0-2014 denominado “Mejoramiento calle con Pavimento de Concreto Rígido” a ejecutarse en Caserío Santo Domingo | y li Municipio San Pablo, Departamento de San Marcos; por medio de la Resolución Ministerial correspondiente.

2. Pase a consideración del señor Ministro de Desarrollo Social.

3. Se instruya al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, cumplir con las ulteriores gestiones administrativas derivadas del Contrato Administrativo de Obra objeto del presente Dictamen.

4. TRÁMITE:

3. Se instruya al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, cumplir con las ulteriores gestiones administrativas derivadas del Contrato Administrativo de Obra objeto del presente Dictamen.

4. TRÁMITE: Pase-el presento expediente a la Secretaría General de éste Ministerio, contenido en . a JURIDICA ESORA

mesremo DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE DESAR 3ra. Avenida 6-41 zona §, Guatemala CA. PEX: 2300.5400 wwwntides gobÉ GOBHAND DE LA REFÓBLICA UE N ( U ATEMALA Aint ERIO DE DESARROLLO SOCIAL J | | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 02 SEP 2016 | PROVIDENCIA ot e DS No.0270-2016/JGNC/amrr — “7 Mete Expediente No, 06755 =--SPACHO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Guatemala dos de septiembre de 2016.——— ASUNTO: SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, ING. 3 CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRÍA, MEDIANTE OFICIO OF-DE1249-2016 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITA APROBACIÓN

DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO (OBRA)

NÚMERO CAO-022-2014 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NÚMERO 1070-2014 DENOMINANDO “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO” A EJECUTARSE EN CASERÍO SANTO DOMINGO | Y Il

MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ~--seremsrrmme—e —

—~,

CONCRETO RÍGIDO” A EJECUTARSE EN CASERÍO SANTO DOMINGO | Y Il

MUNICIPIO SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ~--seremsrrmme—e — —~, Pase atentamente al sefior DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, LIC. RONALDO RAMIREZ BARRIOS, para su conocimiento y para que se sirva emitir dictamen Jurídico y, que de ser procedente, se emita el instrumento ministerial correspondiente, de acuerdo a los lineamientos establecidos en ley para el efecto. I A Adjunto Expediente contenido en tres Leitz que consta de 968 folios, como fuera recibido. . Ira, Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2400-5400 EN mides gtSEGUIMIENTO y EXPEDIENTE No, CAS |

MINISTERIO DE DES: RROLLO SOCI AL

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OF-DE-1249-2016

Guatemala, 02 de septiembre de 2016

MINISTERIO DE DEsaruts SOCIA

MENE Señor | 028EPXE José Guillermo Moreno Cordón y Ministro de Desarrolio Social ; Su Despacho y Rao!

Re ble Señor Ministro: ) ¡ espetable Señor Ministro: ALA fOls— Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus actividades al frente de tan digno cargo.

En atención a lo que para el efecto establece en el Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. De manera atenta, SOLICITÓ APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO

cargo. En atención a lo que para el efecto establece en el Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. De manera atenta, SOLICITÓ APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO (OBRA) NÚMERO CERO VEINTIDOS GUIÓN DOS MIL CATORCE (CAO-022-2014), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NÚMERO CIENTO SIETE GUIÓN CERO GUIÓN DOS MIL CATORCE (107-0-2014) DENOMINADO “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO” A EJECUTARSE EN CASERÍO SANTO DOMINGO 1 Y 11, MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS; tomando en consideración que dicha aprobación debe emitirse dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES a partir de la presentación de las respectivas garantías por parte del contratista, En virtud de lo anterior, REMITO el EXPEDIENTE ORIGINAL, en tres tomos que contienen 968 folios, dentro del cual obra el contrato de la Primera Modificación en original. Sin más particular por el momento, mg estima. Atentamente, Ing. Carlos Enrig CERE/Archivo B Avenida Bolivar 28.07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 22084848 E mides ol Mides Gumemaia R dN qe

GUATEMALA MENIS $

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO REF. UAJ/231/2016

Guatemala, 02 de septiembre de 2016 Ingeniero FONDO D ROLLO SOCIAL Carlos Enrique Rosenberg Echeverría Director Ejecutivo Fondo de Desarrollo Social Presente.

Estimado Ingeniero Rosenberg:

Guatemala, 02 de septiembre de 2016 Ingeniero FONDO D ROLLO SOCIAL Carlos Enrique Rosenberg Echeverría Director Ejecutivo Fondo de Desarrollo Social Presente.

Estimado Ingeniero Rosenberg: De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de REMITIR en tres tomos, el EXPEDIENTE

ORIGINAL del proyecto número 107-0-2014 denominado “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO” a ejecutarse en Caserio Santo Domingo | y II, Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos; en virtud que las fianzas y sus respectivas certificaciones han sido presentadas por el contratista e incorporadas al expediente, para que el mismo siga su trámite administrativo correspondiente. Por lo cual se solicita que el mismo se remita al Ministerio de Desarrollo Social a efecto se SOLICITE LA APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO del proyecto antes identificado. Sin otro particular, Atentamente. 2 Asesoria Juridica Fondo de Desarrollo Social FODES= ANEXO: 3 leitz con 967 folios C.c Archivo TICS/Herrera E. Avenida Bolivar 2807 z0na 8, Guatemala C.A. PB: 2208-4848 Ed mies a PY vides Guniels vwenides gbo AS Av. Reforma 3-48 zona 9, Edificio Anel 2do. Nivel, Of. 203, Guatemala, CA.

PBX: (502) 2285-7000 « Fax: (502) 22857010 = www. aseguradorafldeus com « in