Acuerdo Ministerial 50-2016

E GOBIERNO DE LA amPÓBIICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Él mides gt

PELA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-50-2016

Guatemala, 21 de septiembre de 2016 EL. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Tiene a la vista para resolver el expediente que contiene la solicitud de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social, -FODES-, referente a la Aprobación de la PRIMERA MODIFICACIÓN al Contrato Administrativo (Obra) número cero dieciséis guión dos mil catorce (CAO-016-2014), para la ejecución del proyecto número ciento trece guión cero guión dos mil catorce (113-0-2014) denominado "Mejoramiento Camino Rural de Empedrado con Carrileras de Concreto” a ejecutarse en Caserío La Grandeza, Municipio de San José el Rodeo, Departamento de San Marcos. CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es función de cada Ministro de Estado ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio, así como velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de sus asuntos de conformidad con la ley. CONSIDERANDO Que mediante Resolución Ministerial número DS-201-2016 de fecha veinte de septiembre dos mil dieciséis, emitido por el Titular del Ministerio de Desarrollo Social, se delegó en el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, la facultad para

mil dieciséis, emitido por el Titular del Ministerio de Desarrollo Social, se delegó en el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, la facultad para suscribir bajo su estricta responsabilidad la PRIMERA MODIFICACIÓN al Contrato Administrativo (Obra) número cero dieciséis guión dos mil catorce (CAO-016-2014) celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y el Señor Estuardo Benjamín Ochoa Reyes, propietario de la Empresa Mercantil denominada “Constructora San Francisco” para la ejecución del proyecto número ciento trece guión cero guión dos mil catorce (113-0-2014) denominado “Mejorámiento Camino Rural de Empedrado con Carrileras de Concreto" a ejecutarse en Caserío La Grandeza, Municipio de San José el Rodeo, Departamento de San Marcos. CONSIDERANDO Que a través del Oficio DE-1322-2016 emitido el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, solicita a este Despacho Superior la aprobación de la PRIMERA MODIFICACIÓN, al Contrato Administrativo (Obra) número cero dieciséis guión dos mil catorce (CAO- -016-2014) referido en el considerando anterior, para lo 3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400

e Eug GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL El mides et ED ax.

3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400 e Eug GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL El mides et ED ax. cual se ha cumplido con presentación de las garantías siguientes: |) Endoso de la Fianza PA-4 Anticipo, Póliza número ciento cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y seis (141436) de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis y su respectiva Certificación de Autenticidad emitida en la misma fecha y 11) Endoso de la Fianza PA-2 de Cumplimiento, Póliza número ciento cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y siete (141437) de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis y su respectiva Certificación de Autenticidad emitida en la misma fecha; todos los documentos otorgados por la Aseguradora Privanza, Sociedad Anónima. CONSIDERANDO Que la Dirección de Asesoría Jurídica a través del Dictamen número DAJ-0314-2016/ RERB/ileg/cchv de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del cual emite Opinión favorable dentro del cual se establece: Que es procedente la aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número cero dieciséis guión dos mil catorce (CAO-016-2014) celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y el Señor Estuardo Benjamín Ochoa Reyes propietario de la Empresa Mercantil denominada “Constructora San Francisco” para la ejecución del proyecto número ciento trece guión cero

Señor Estuardo Benjamín Ochoa Reyes propietario de la Empresa Mercantil denominada “Constructora San Francisco” para la ejecución del proyecto número ciento trece guión cero guión dos mil catorce (113-0-2014) denominado “Mejoramiento Camino Rural de Empedrado con Carrileras de Concreto” a ejecutarse en Caserío La Grandeza, Municipio de San José el Rodeo, Departamento de San Marcos. POR TANTO Con base en lo Considerado, leyes citadas y lo que para el efecto preceptúan los artículos: 194 literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 27 literales a) y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, 3 y 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, 1, 43 literal e), 47, 48, 49 y 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala; 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, del Presidente de la República de Guatemala; y 7 literales i., j., y o. del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Acuerdo Gubernativo número 87-2012 del Presidente de la República de Guatemala. : ACUERDA ARTÍCULO 1. Aprobar bajo la estricta responsabilidad del Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, las cinco (5) cláusulas contenidas en la

ACUERDA ARTÍCULO 1. Aprobar bajo la estricta responsabilidad del Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, las cinco (5) cláusulas contenidas en la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número cero dieciseis guión dos mil catorce (CAO-016-2014) celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo CESEN eno ES Serena www.mides.gob.gtpo Eg GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL B mides al E as: denominada “Constructora San Francisco” para la ejecución del proyecto número ciento trece guión cero guión dos mil catorce (113-0-2014) denominado “Mejoramiento Camino Rural de Empedrado con Carrileras de Concreto" a ejecutarse en Caserío La Grandeza, Municipio de San José el Rodeo, Departamento de San Marcos, con el objeto de PRORROGAR el plazo contractual por un plazo de DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS, para lo cual se fija la fecha de vencimiento el TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, tal como lo solicita el Contratista, para tal efecto debe tomarse en cuenta que de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, esta será la primera y única prórroga que puede realizarse dentro de la presente contratación. ARTÍCULO 2. Se instruye al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, para que continúe con las gestiones administrativas, financieras y

la presente contratación. ARTÍCULO 2. Se instruye al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, para que continúe con las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias que sean necesarias, cumpliendo con lo establecido en la normativa legal vigente. ARTÍCULO 3. La presente Resolución surte efectos inmediatamente. NOTIFÍQUESE 3ra. Avenida 6-44 zoha 1, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400 www.mides.gob gll lat a GUATEMALA El mides gt BED S3ide Devon MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CÉDULA DE NOTIFICACIÓN En la ciudad de Guatemala, siendo las quince horas con treinta minutos, del día veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en Avenida Bolivar veintiocho guion cero siete, zona ocho, municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, Notifico al DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIALFODES-, como Unidad Ejecutora adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, fotocopia simple del Acuerdo Ministerial Número DS-50-2016 de fecha 21 de septiembre de 2016, por medio de la cual se aprueban las cinco (5) cláusulas que contiene la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) 016-2014 para la prórroga del tiempo de finalización de la ejecución del proyecto, para lo cual anexo el expediente original de soporte, que por medio de la presente Cédula de Notificación, entrego en 881 folios incluyendo la presente, contenidos en 2 leitz a: Emmy Herrera Maldonado, quien desempeña el cargo de Asistente Unidad

anexo el expediente original de soporte, que por medio de la presente Cédula de Notificación, entrego en 881 folios incluyendo la presente, contenidos en 2 leitz a: Emmy Herrera Maldonado, quien desempeña el cargo de Asistente Unidad de Asesoría Jurídica, y de enterado/a si firma la presente. Doy Fe.-----.------ Qi > Notificador eCrotaría General Observaciones: 3ra. Avenida 644 zona 1, Guatemala CA, PEX: 2300-5400 www.mides.gob.gt olaDE DE ESE Sopla La j MELLA | GOBIERNO DE TA + autres DE - 1 EP 2 28 E GUATEMALA E 5 y "E NOD Ao A No ING MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DICTAMEN No. DAJ-0314-2016/RERBIlcg/cchv MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA: Guatemala, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

ASUNTO: MEDIANTE PROVIDENCIA DS No. -0333-2016/JGMC/amrr,

— EXPEDIENTE No. 02691, DE FECHA VEINTIUNO DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIÉCISEIS, EL MINISTRO DE

DESARROLLO SOCIAL, TRASLADA A ESTA DIRECCIÓN,

{ > EXPEDIENTE ORIGINAL REMITIDO - POR EL DIRECTOR

EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE

OFICIO OF-DE-1322-2016 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2016,

POR MEDIO DEL. CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA

PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO

OFICIO OF-DE-1322-2016 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2016,

POR MEDIO DEL. CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA

PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO

(OBRA) NÚMERO CAO-016-2014 PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO NÚMERO 113-0-2014 DENOMINADO

“MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE EMPEDRADO CON

CARRILERAS DE CONCRETO” A EJECUTARSE EN CASERÍO

LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ EL RODEO,

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. POR LO QUE SE

SOLICITA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN JURÍDICO

CORRESPONDIENTE.

En atención al asunto descrito en el epígrafe y en cumplimiento de lo establecido en la literal d), e), f), y h) del artículo 23, del Acuerdo Gubernativo Numero 87-2012 del 30 de y abril del 2012 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social; está . Dirección de Asesoría Jurídica Dictamina lo siguiente: ANTECEDENTES: 8 1. Dictamen Técnico Primera Ampliación de Plazo, de fecha 23 de agosto 2016, suscrito | &, < & por el Arquitecto Pablo Jaime Morales, Sección Supervisión del Fondo de Desarrollo 1 S El Social -FODES-, por medio del cual se da la Recomendación: Siendo necesario para E finalizar la ejecución del proyecto y para cumplir con las necesidades de los beneficiarios, <= 2 se recomienda que sea aprobada la prórroga del plazo del Contrato Administrativo (Obra), número cero dieciséis guion dos mil catorce (CAO-016-2014) por un tiempo de dos (2)

<= 2 se recomienda que sea aprobada la prórroga del plazo del Contrato Administrativo (Obra), número cero dieciséis guion dos mil catorce (CAO-016-2014) por un tiempo de dos (2) meses y ocho (8) días, programando su nueva fecha de finalización para el treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).

MINISTERIO

DE

DESARROLLO

SOCIAL

2. Oficio OF. Sid Sup-01-2016pjms, de fecha 23 de agosto de 2016, el. Supervisor de Proyectos con el Visto Bueno del Jefe de Sección Supervisión :del Fondo de Desarrollo Social, dirigido al Subdirector Técnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social DES Sa e Coma

Licda. 1! AS Ira, Avenida 6-44 zoma 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400 E mides a wwwmides gob.gr Mides Guatemala1 ha GUATEMALA

‘=> q GOBMENO DE La REPÚBLICA DE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Em Mides Guatemala wwwmides gob e «e Castillo Garcia ES JURÍDICA AS ERIO DÉ DESARROLLO SOCIAL Ara. Avenida 6-41 zona 1, Guatemala CA. PRE: 25005400 ties y

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Em Mides Guatemala wwwmides gob e «e Castillo Garcia ES JURÍDICA AS ERIO DÉ DESARROLLO SOCIAL Ara. Avenida 6-41 zona 1, Guatemala CA. PRE: 25005400 ties y FODES-, por medio del cual remiten expediente para la gestión de la ampliación de plazo contractual correspondiente al proyecto denominado "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO”, ubicado en Caserío la Grandeza, Municipio de San José El Rodeo, Departamento de San Marcos. Según Contrato Administrativo Obra, número cero dieciséis guion dos mil catorce (CAO-016-201 4) dicho proyecto se identifica con el código FODES ciento trece guion cero guion dos mil catorce (113-0-2014). Adjuntando los documentos de soporte.

3. Oficio Of. ST-452-2016/JDL/nn, de fecha 29 de agosto de 2016,. el Subdirector Técnico dirige oficio a la Subdirectora Jurídica del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, solicitando emitir Opinión Jurídica y Minuta sobre la Ampliación de plazo contractual del Proyecto identificado con código FODES 113-0-2014 denominado “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO”, y continuar con el trámite correspondiente.

4. Opinión No. FODES-UAJ-78-2016, de fecha 31 de agosto de 2016, emitida por la Subdirectora de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, opinando que si procede la única prórroga al plazo contractual, solicitada por el señor Estuardo benjamín Ochoa Reyes, Representanto Legal de la empresa denominada CONSTRUCTORA “SAN FRANCISCO", toda vez que se han cumplido con los requisitos exigidos por la normativa legal aplicable.

5. Resolución No. DE-20-2016, de fecha 02 de septiembre de 2016, emitida por la Dirección Ejecutiva, Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, por medio de la cual se Resuelve aprobar, la prórroga, contractual solicitada por el señor Estuardo Banjamín Ochoa Reyes, representante legal de la empresa mercantil denominada “CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO”.

6. Oficio OF-DE-1247-2016, de fecha 02 de septiembre de 2016, el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, traslada expediente que contiene documentación referente al Proyecto No. 113-0-2014, denominado "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL. DE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO”. Por lo que solicita Delegación de firma, para formalizar la primera modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO 016-2014, por prórroga de tiempo.

7. Por medio de Providencia DS No.0265-2016/JGMC/amrr, Expediente No. 002691, el Despacho del. Ministerio de Desarrollo Social, remite expediente a esta Dirección de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y para que se sira emitir Dictamen Jurídico y, que de ser procedente, se emita el instrumento Ministerial correspondiente, de acuerdo a los lineamientos establecidos en ley para el efecto. .

DES E B ion UTA ES e a| ’ GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL El mides a Mides Guatemala wwmidos gob

8. Dictamen No. DAJ-0290-201 6/RERB/migt/cchy, de fecha 9 de septiembre de 2016, por medio del cual la Dirección de Asesoría Jurídica de este Ministerio, Dictamina: "QUE ES PROCEDENTE la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número cero dieciséis guion dos mil catorce (CAO-016-2014) celebrado entre el Fondo de Desarrollo Secial y el señor Estuardo Benjamin Ochoa Reyes, propietario de la Empresa Mercantil denominada CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO, dicha modificación cumple con los requisitos legalmente establecidos, la que se hará por esta única vez, por causa no imputable al contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y con el Acta Notarial de Declaración Jurada de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, levantada por el Notario Henry Ottoniel Perez Lopez, misma que obra dentro del expediente.(...)".

9. Resolución Ministerial Número DS-201-2016, de fecha 20 de septiembre de 2016, por medio de la cual se resuelve Delegar en el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio de Desarrollo Social -MIDESIngeniero Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, para que bajo su responsabilidad suscriba la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO-016-2014 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio “de Desarrollo Social -MIDESy el señor Estuardo Benjamín Ochoa Reyes propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora San Francisco.

10. Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO-016-2014 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio de Desarrollo Social y el señor Estuardo Benjamín Ochoa Reyes propietario. de la Empresa Mercantil denominada Constructora San Francisco. Debidamente suscrito por ambas partes.

11. Fotocopia simple de la Póliza No. 141436 de fecha 20 de septiembre 2016, en donde se hace constar que el plazo del contrato original afianzado, queda prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2016. Con la respectiva certificación de autenticidad de fecha 20 de septiembre de 2016. .

12. Fotocopia simple de la Póliza No. 141437 de fecha 20 de septiembre 2016; en donde se hace constar que el plazo del contrato original afianzado, queda prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2016. Con la respectiva certificación de autenticidad de fecha 20 de septiembre de 2016.

13. Oficio OF-DE-1322-2016, de fecha 20 de septiembre de 2016, por medio del cual el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social —FODESsolicita al señor Ministro de Desarrollo Social, Aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO-016-2014 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social -MIDES-por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio Sra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PEX: 2300-5400o w ) GOBIERNO DE La REPÚBLICA DE

GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a Mides Guatemala de Desarrollo Social, y el señor Estuardo Benjamín Ochoa Reyes propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora San Francisco.

14. Providencia DS No. 0333-2016/JGMC/amrr, expediente No: 02691, de fecha 21 de septiembre de 2016, por medio de la cual el Ministro de Desarrollo Social’ remite expediente con el Oficio OF.DE-1322-2016, de fecha 20 de septiembre de 2016, por medio del cual se solicita aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO-016-2014. para la ejecución del Proyecto número 113-0-2014 denominado “Mejoramiento Camino Rural de Empedrado con Carrileras de Concreto”, a ejecutarse en Caserío La Grandeza, Municipio de San José El Rodeo, Departamento de San Marcos. Por lo que se solicita emitir Dictamen Jurídico y, que de ser procedente, se emita el instrumento ministerial para su aprobación.

CONSIDERACIONES LEGALES DEL CASO CONCRETO:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERACIONES LEGALES DEL CASO CONCRETO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 194.- Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: f. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio; e i. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos: en los negocios confiados a su cargo. LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO Artículo 27.- Atribuciones Generales de los Ministros. Además de las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia. f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos. : Artículo 31 Bis. Ministerio de Desarrollo Social... 1) Determinar y hacer públicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la evaluación “y rendición de “cuentas efectivas de los fondos asignados a los programas sociales y a las actividades que realicen para tal finalidad; ---m) Dirigir y gestionar la obtención de los recursos económicos y dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social; --- o) Ejercer

ejercicio fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social; --- o) Ejercer administrativa y técnicamente la función subsidiaria a los beneficiarios directos de los o programas sociales. : dra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PEX: 23005400

wwwmide.gobgMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Castillo Gare SORA

JURÍDICA

ERIO DE DESARROLLO SOCIAL ES mides ye Mides Guatemala DECRETO CINCUENTA Y SIETE GUIÓN NOVENTA Y DOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los Organismos del Estado... Las entidades anteriores se sujetan a la presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia, en lo relativo al uso de fondos públicos. . Artículo 47. Suscripción del contrato. Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos,. en cada caso, en los viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras.

Artículo 48. Aprobación del contrato. El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según el caso. Cuando los contratos sean celebrados por los organismos Legislativo y Judicial, la aprobación corresponderá a su Junta Directiva o a la Corte Suprema de Justicia. Artículo 65. De cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación. ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016. Artículo 59. Autenticidad de las Fianzas. Para efectos de lo regulado en el artículo 69 de la Ley, la autenticidad de las fianzas se verificará mediante la certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la póliza respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, (...). : ACUERDO GUBERNATIVO No. 87-2012, REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2012. 3ra. Avenida 6-44 7004 1, Guatemala C.A PBX: 2300-5400 ovio mides. gob.at| i La E

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE - ot

3ra. Avenida 6-44 7004 1, Guatemala C.A PBX: 2300-5400 ovio mides. gob.at| i La E

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE - ot

GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EA mides y BB lides Guatemala Artículo 7. Despacho Ministerial. El Ministro de Desarrollo ‘Social es el titular y la Máxima autoridad del Ministerio. Le corresponde ejercer la dirección y conducción técnica y administrativa de las políticas de su ramo a nivel nacional, B) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en materia de desarrollo social; i) Dirigir, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el Despacho Ministerial.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:

cumpla el ordenamiento jurídico en materia de desarrollo social; i) Dirigir, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el Despacho Ministerial.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Del estudio y análisis de la solicitud formulada de aprobación: del contrato que contiene Contrato Administrativo (Obra) número CAO-016-2014 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, y el señor Estuardo Benjamín Ochoa Reyes, propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora San Francisco, para la ejecución del Proyecto número 113-0-2014 denominado “Mejoramiento Camino Rural de Empedrado con Carrileras de Concreto” a ejecutarse en Caserío La Grandeza, Municipio de San José El Rodeo, Departamento de San Marcos; de conformidad con el Dictamen vertido dentro del presente expediente por la Dirección de Asesoría Jurídica, se establece que se ilenaron los requisitos legalmente establecidos para la aprobación de la minuta de la primera modificación. Dentro del expediente consta que el Contratista cumplió con la obligación de presentar la fianza de cumplimiento a favor del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, así como la certificación correspondiente, garantizando así el cumplimento de todas las obligaciones que adquiere por el contrato celebrado; por mandato legal contenido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado el contrato. debe ser aprobado por la autoridad correspondiente, por lo que en el presente Caso es procedente la Aprobación por medio de Acuerdo, Ministerial al Contrato Administrativo (Obra) objeto del presente expediente. .

DICTAMEN:

DICTAMEN:

1. En atención a los antecedentes, normas legales y el respectivo análisis-del caso concreto, esta Dirección de Asesoría Jurídica DICTAMINA: Que es Procedente la aprobación de la Primera Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CERO DIECISEIS guion dos mil catorce (CAO-016-2014) celebrado “entre. el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrita al Ministerio de Desarrollo Social -MIDESy el señor Estuardo Benjamín Ochoa Reyes, propietario de la Empresa Mercantil denominada Constrúctora San Francisco, para la ejecución del Proyecto número ciento trece guion cero guion dos mil catorce (1130-2014) denominado “Mejoramiento Camino Rural de Empedrado: con. Carrileras de Concreto” a ejecutarse en Caserío La Grandeza, Municipio de.San José El Rodeo,

Departamento de San Marcos. i

2. Pase a consideración del señor Ministro de Desarrollo Social. + Ara. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala UA. PEX: 23005400 wen-mides gob gte

E GORIERNO DE LA REPÚBLICA DR )

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

3. Se instruya al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, cumplir con las ulteriores gestiones administrativas derivadas del Contrato Administrativo de Obra objeto del presente Dictamen.

4. TRÁMITE: Pase el presente expediente a la Secretaría General de éste . Ministerio, contenido en ochocientos setenta (870) folios, más el presente Dictamen Jurídico, para su conocimiento y efectos consiguientes. . B

’ Vo. Bo. ASESORAURIDICA .

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y Lic Roma! reno

y efectos consiguientes. . B

’ Vo. Bo. ASESORAURIDICA .

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y Lic Roma! reno - DIRECTOR DE ASES Ir Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PR: 2300-5400 EA mides gt wwwmides.gob.el Mides Guatemala- | y . AINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - as | CE ete er BE 2 1 SEP 2016

GUATEMALA — ASESORIA JURIDICA co) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -— e o] Deu 7 ad

PROVIDENCIA

DS No.0333-2016/JGMC/amrr Expediente No. 02691 -—SPACHO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Guatemala veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis. ——]] —

ASUNTO: INGENIERO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRÍA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, MEDIANTE — OFICIO OF.DE-1322-2016 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITA

L } APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Y ADMINISTRATIVO (OBRA) NÚMERO CAO-016-2014, PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO NÚMERO 113-0-2014 DENOMINADO “MEJORAMIENTO CAMINO

RURAL DE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO", A EJECUTARSE

EN CASERÍO LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ EL RODEO,

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE

RURAL DE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO", A EJECUTARSE

EN CASERÍO LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ EL RODEO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE DICHA APROBACIÓN DEBE EMITIRSE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. — — — Con carácter URGENTE, pase atentamente al señor DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA, LIC. RONALDO RAMIREZ BARRIOS, para su conocimiento y para que se sirva emitir dictamen Jurídico y, que de ser procedente, ía el instrumento ministerialpara su aprobación. Adjunto Expediente contenido en 02 Leitz que consta de 869 folios, como fuera recibido. . Ira. Avenitla 6-14