Acuerdo Ministerial 53-2016

E. : FT GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE E mides gt

Lc ET

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-53-2016

Guatemala, 30 de septiembre de 2016 EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Tiene a la vista el expediente que contiene la solicitud del Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, contenida en el Oficio número DE-1353-2016 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, por medio del cual solicita aprobación de la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número uno guión dos mil trece (CAO-1-2013) para la ejecución del proyecto con código -FODESnúmero ochenta y uno guión cero guión dos mil trece (81-0-2013) denominado "Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil", ubicado en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es función de cada Ministro de Estado ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio, así como velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de sus asuntos de conformidad con la ley. CONSIDERANDO Que mediante Resolución Ministerial número DS-231-2016 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el Titular del Ministerio de Desarrollo Social, se delegó en el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, la facultad para suscribir bajo su responsabilidad la Segunda

dieciséis, emitida por el Titular del Ministerio de Desarrollo Social, se delegó en el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, la facultad para suscribir bajo su responsabilidad la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número uno guión dos mil trece (CAO-1-2013) celebrado entre el Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y la Empresa Mercantil denominada “Constructora El Tesoro", a través de su Propietario el señor Teofilo Sosa Rodriguez, para la ejecución del proyecto con código -FODESnúmero ochenta y uno guión cero guión dos mil trece (81-0-2013) denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil", ubicado en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. CONSIDERANDO Que a través del Oficio DE-1353-2016 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, signado por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, mediante el cual solicita a este Despacho Superior la aprobación de la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número uno guión dos mil trece (CAO-1-2013) referido en el considerando anterior, para lo cual se ha cumplido con presentación de las garantías siguientes: 1) Endoso número cero cuatro guión ochocientos cincuenta y dos (04-852), Póliza número cero cuatrocientos dos guión ciento veintidós mil quinientos diez (0402-122510), Clase FC guión dos (FC-2) (Cumplimiento de Contrato), de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciseis 3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400

dos (FC-2) (Cumplimiento de Contrato), de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciseis 3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PBX: 2300-5400 www.mides.gob.gtE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EE mides y i respectiva Certificación de Autenticidad emitida en la misma fecha; y 1) Endoso número cero cuatro guión ochocientos cincuenta y tres (04-853), Póliza número cero cuatrocientos cinco guión ciento veintidós mil quinientos once (0405-122511), Clase FC guión cinco (FC-5) (Anticipo), de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, y su respectiva Certificación de Autenticidad emitida en la misma fecha; todos los documentos emitidos por la Afianzadora Solidaria, Sociedad Anónima. CONSIDERANDO Que la Dirección de Asesoría Jurídica de este Ministerio a traves del Dictamen número DAJ-03452016/RERB/ilcg/cchv de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, por medio del cual emite Opinión favorable, el que en su parte conducente literalmente indica: "...Que es Procedente la aprobación de la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número uno guión dos mil trece (CAO-12013) celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrita al Ministerio de Desarrollo Social -MIDESy el señor Teófilo Sosa Rodríguez propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora El Tesoro, para la ejecución del

Desarrollo Social -FODESadscrita al Ministerio de Desarrollo Social -MIDESy el señor Teófilo Sosa Rodríguez propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora El Tesoro, para la ejecución del Proyecto con código FODES número OCHENTA Y UNO GUION CERO GUION DOS MIL TRECE (81-02013) denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil" a ejecutarse en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa...". POR TANTO Con base en lo Considerado, leyes citadas y lo que para el efecto preceptúan los artículos: 194 literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literales a) y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; 3 y 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 43 literal e), 47, 48, 49 y 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala; 42, 43, 55,-56, 57, 58, 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016 del Presidente de la República de Guatemala; y 7 literales i, j. y o. del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Acuerdo Gubernativo número 87-2012 del Presidente de la República de Guatemala. ACUERDA ARTÍCULO 1. Aprobar las cinco (5) cláusulas contenidas en la Segunda Modificación al Contrato

número 87-2012 del Presidente de la República de Guatemala. ACUERDA ARTÍCULO 1. Aprobar las cinco (5) cláusulas contenidas en la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número uno guión dos mil trece (CAO-1-2013) de fecha once de enero del año dos mil trece, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y el Señor Teofilo Sosa Rodríguez propietario de la Empresa Mercantil denominada “Constructora El Tesoro" para la ejecución del Proyecto con código FODES número OCHENTA Y UNO GUION CERO GUION DOS MIL TRECE (81-0-2013) denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil” a ejecutarse en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa, con el objeto de PRORROGAR 3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400 www.mides.gob.gtm GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E mides ge USES nia el plazo contractual por un plazo de: sesenta (60) días calendario, para lo cual se fija la fecha de vencimiento el veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, tal como lo solicita el Contratista, para tal efecto debe tomarse en cuenta que esta se hace por esta única vez por causa no imputable al contratista y de conformidad con lo que establece para el efecto el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. ARTÍCULO 2. Se instruye al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, para que continúe

del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. ARTÍCULO 2. Se instruye al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, para que continúe con las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias que sean necesarias, cumpliendo con lo establecido en la normativa legal vigente. ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo surte efectos inmediatamente.

NOTIFÍQUESE

José Guillermo Moreno Cordón MINISTRO DE DESARROLLO SOGIAL 3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA, PBX: 2300-5400 wwwmides gob.gt IIa . mul | 2 )

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SE mides qt

[ET -SECRETARÍA GENERAL - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDESCÉDULA DE NOTIFICACIÓN En la ciudad de Guatemala, siendo las |1 horas, con CÓ_ minutos, del treinta de septiembre de año dos mil dieciséis, en la Avenida Bolivar veintiocho guion cero siete, zona ocho, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, Notifico al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODESel ACUERDO MINISTERIAL número DS-532016 de fecha treinta de septiembre del año dos dieciséis, el cual consta de 3 folios por medio del cual aprueba la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número uno guión dos mil trece (CAO-1-2013) para la ejecución del proyecto con código -FODESnúmero ochenta y uno guión cero guión dos mil trece (81-0-2013) denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil”,

trece (CAO-1-2013) para la ejecución del proyecto con código -FODESnúmero ochenta y uno guión cero guión dos mil trece (81-0-2013) denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil”, ubicado en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa, y dos leitz que contienen los documentos de soporte, por medio de la presente Cédula de Notificación, que entrego al Jw LA, quien de enterado/a $ firma la presente.. Doy Fe.————————— Observaciones: 3ra. Avenida 6-46 zona 1, Guatemala C.A. PBX: 23 wwwmides.gob.gtMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL paa Ey | 29 SEP 206

T EE — GUATEMALA EFE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL pe e —————

DICTAMEN No. DAJ-0345-2016/RERBJ/ilcg/cchv GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA: Guatemala, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

ASUNTO: MEDIANTE PROVIDENCIA DS No. 0359-2016/JGMC/amrr,

EXPEDIENTE No. 02608, DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE

DE DOS MIL DIECISEIS, EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL,

TRASLADA A ESTA DIRECCIÓN, EXPEDIENTE ORIGINAL

REMITIDO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE

DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE OFICIO OF-DE-1353-2016 DE

FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA

APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO

DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE OFICIO OF-DE-1353-2016 DE

FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA

APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE OBRA NÚMERO CAO-1-2013 PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CÓDIGO FODES 81-0-2013

DENOMINADO “MEJORAMIENTO CALLE BARRIO PARQUE

INFANTIL” A EJECUTARSE EN ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO

DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA. POR LO QUE SE

SOLICITA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN JURÍDICO

CORRESPONDIENTE.

En atención al asunto descrito en el epígrafe y en cumplimiento de lo establecido en la literal d), e), 1), y h) del artículo 23, del Acuerdo Gubernativo Numero 87-2012 del 30 de abril del 2012 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social; está Dirección de Asesoría Jurídica Dictamina lo siguiente: ZA

E. ANTECEDENTES:

1. Dictamen Técnico Primera Ampliación de Plazo, de fecha 2 de septiembre 2016, suscrito por el Ingeniero Gilberto Arnulfo Tax Godoy, Supervisor de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social, Ingeniero Elías Santiago, Jefe de Sección de Supervisión y por el Ingeniero Jeremías de León de la Subdirección Técnica de Desarrollo, por medio del cual E = se da la Recomendación: “(...) siendo necesario para finalizar la ejecución del proyecto y SIS cumplir con las necesidades de los beneficiarios. De ser aprobada la Prorroga el tiempo

E = se da la Recomendación: “(...) siendo necesario para finalizar la ejecución del proyecto y SIS cumplir con las necesidades de los beneficiarios. De ser aprobada la Prorroga el tiempo E a S Contractual la nueva fecha de finalización sería el 29 de noviembre de 2,016.” SEXE E SÉ 2. Oficio OF. SS-GATG-06-2016, de fecha 02 de septiembre de 2016, el Supervisor de NE S Proyectos con el Visto Bueno del Jefe de Sección Supervisión del Fondo de Desarrollo SS Social, dirigido al Subdirector Técnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, por medio del cual remiten expediente para la gestión de la ampliación de plazo contractual correspondiente al proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE BARRIO PARQUE INFANTIL”, ubicado en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, departamento E Zacapa. Según Contrato Administrativo Obra, número cero uno guion dos mil trece (C. e 2 i AS 15 3ra. Avenida 6-14 zona 1, Guatemala CA. PEX: 2300-5400 hide ae El Mides Guatemala wnwwmides b gtGOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EA mides ar Mides Guatemala 01-2013) dicho proyecto se identifica con el código FODES ochenta y uno guion cero guion dos mil trece, (81-0-2013). Adjuntando los documentos de soporte.

3. Oficio Of. ST-472-2016/JDL/nn, de fecha 05 de septiembre de 2016, el Subdirector Técnico dirige oficio a la Subdirectora Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, solicitando

emitir Opinión Jurídica y Minuta sobre la Ampliación de plazo contractual del Proyecto identificado con código FODES 81-0-2013, denominado “MEJORAMIENTO CALLE BARRIO PARQUE INFANTIL”, y continuar con el trámite correspondiente.

4. Opinión No. FODES-UAJ-82-2016, de fecha 6 de septiembre de 2016, emitida por la Subdirectora de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, opinando que si procede la única prórroga al plazo contractual, solicitada por el señor Teófilo Sosa Rodríguez, propietario de la empresa denominada CONSTRUCTORA “EL TESORO”, toda vez que se han cumplido con los requisitos exigidos por la normativa legal aplicable. |

5. Resolución No. DE-21-2016, de fecha 07 de septiembre de 2016, emitida por la Dirección Ejecutiva, Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, por medio de la cual se Resuelve aprobar, la prórroga, contractual solicitada por el señor Teófilo Sosa Rodríguez representante legal de la empresa mercantil denominada “CONSTRUCTORA EL TESORO", por sesenta días (60) calendario, contados a partir de la fecha de finalización del plazo contractual. En consecuencia de lo anterior, la nueva fecha para la finalización del Contrato es el 29 de noviembre de 2016, apercibiendo al contratista en el sentido de que las garantías, deberán continuar vigentes durante el tiempo que se extienda la prórroga.

fecha para la finalización del Contrato es el 29 de noviembre de 2016, apercibiendo al contratista en el sentido de que las garantías, deberán continuar vigentes durante el tiempo que se extienda la prórroga.

6. Oficio OF-DE-1268-2016, de fecha 07 de septiembre de 2016, el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, traslada expediente que contiene documentación referente al Proyecto No. 81-0-2013, denominado “MEJORAMIENTO CALLE BARRIO PARQUE INFANTIL". Por lo que solicita Delegación de firma, para formalizar la segunda modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO-1-2013.

7. Por medio de Providencia DS No.0289-2016/JGMC/amrr, Expediente No. 02608, de fecha 9 de septiembre de 2016, el Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Social, remite expediente a esta Dirección de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y para que se sirva emitir Dictamen Jurídico y, que de ser procedente, se emita el instrumento ministerial correspondiente, de acuerdo a los lineamientos establecidos en ley para el efecto.

8. Dictamen No. DAJ-0321-2016/RERB/ileg/cchv, de fecha 23 de septiembre de 2016, por medio del cual la Dirección de Asesoría Jurídica de este Ministerio, Dictamina: “QUE ES PROCEDENTE la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO guion uno guion dos mil trece (CAO-1-2013) celebrado entre el Fondo de Desarrollo Social y el señor Teofilo Sosa Rodriguez propietario de la Empresa Mercantil denominada Sra, Avenida 644 zona 1, Guatemala CA PEX: 23005400 wwwmides.cobar PN 0.0 “0

Social y el señor Teofilo Sosa Rodriguez propietario de la Empresa Mercantil denominada Sra, Avenida 644 zona 1, Guatemala CA PEX: 23005400 wwwmides.cobar PN 0.0 “0

A ar EGOBIERNO DE LA REFÉBLICA DE

GUATEMALA

Mides Guniemala MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA EL TESORO, dicha modificación cumple con los requisitos legalmente establecidos, la que se hará por esta única vez, por causa no imputable al contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y con el Acta Notarial de Declaración Jurada de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, levantada por el Notario Juan Carlos Castañeda Valdez misma que obra dentro del expediente. Modificando la Cláusula Sexta, del contrato original que se refiere al Plazo del contrato, por lo que ambas partes convienen que el plazo contractual originalmente pactado se prorrogue por el plazo de SESENTA DIAS CALENDARIO más, y en consecuencia el nuevo plazo para finalización del proyecto vencerá el veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis. Constituyendo la primera y única prorroga al plazo contractual. Por lo anterior se aprueba la minuta del contrato sometida a consideración de esta Dirección de Asesoría Jurídica, y como consecuencia es procedente que el señor Ministro de Desarrollo Social delegue la firma del mismo al Ingeniero Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, para su formalización y velar por el posterior cumplimiento del mismo. .

9. Resolución Ministerial Número DS-231-2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, por medio de la cual se resuelve Delegar en el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio de Desarrollo Social —MIDESIngeniero Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, para que bajo su responsabilidad suscriba la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO-1-2013 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social -MIDESy el señor Teófilo Sosa Rodríguez propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora El Tesoro.

10. Segunda Modificación al Contrato Administrativo (Obra) número CAO-1-2013 celebrado entre el Fondo Nacional para la Paz y su unidad ejecutora de Proyectos - FONAPAZ-, y el señor Teófilo Sosa Rodriguez, propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora El Tesoro. Debidamente suscrito por ambas partes.

11. Fotocopia simple de la Póliza No. 0402-122510 de fecha 27 de septiembre 2016, en donde se hace constar que la vigencia de la póliza se rehabilita y se prorroga hasta el 29 de noviembre de 2016. Con la respectiva certificación de autenticidad de fecha 27 de septiembre de 2016,

12. Fotocopia simple de la Póliza No. 0405-122511 de fecha 27 de septiembre 2016, en donde se hace constar la vigencia de la póliza se rehabilita y se prorroga hasta el 29 de noviembre de 2016. Con la respectiva certificación de autenticidad de fecha 27 de septiembre de 2016.

septiembre de 2016.

13. Oficio OF-DE-1353-2016, de fecha 28 de septiembre de 2016, pormedio del cual el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODESsolicita al señor Ministro de Desarrollo Social, Aprobación de la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Ira. Avenida 6-49 zona 1, Guatemala CA. PEX: 2300-5400 wwwmidos. gob

P de P ) ¿GESARIS AUR NRGOBIERNO DE La REPÉDLICA DE UATEMALA MINISTERIO DE DESABROLLO SOCIAL Obra número CAO-1-2013, para la ejecución del proyecto con código FODES 81-0-2013, denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil”.

14. Providencia DS No. 0359-2016/JGMC/amrr, expediente No. 02608, de fecha 28 de septiembre de 2016, por medio de la cual el Ministro de Desarrollo Social remite expediente con el Oficio OF.DE-1353-2016, de fecha 28 de septiembre de 2016, por medio del cual se solicita aprobación de la Segunda Modificación al Contrato

Administrativo de Obra número CAO-1-2013 para la ejecución del Proyecto con código FODES 81-0-2013 denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil", a ejecutarse en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. Por lo que se Solicita emitir Dictamen Jurídico y, que de ser procedente, se emita el instrumento ministerial para su aprobación. ! CONSIDERACIONES LEGALES DEL CASO CONCRETO: CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Articulo 194.- Funciones del ministro. Cada ministerio estara a cargo de un ministro de

ministerial para su aprobación. ! CONSIDERACIONES LEGALES DEL CASO CONCRETO: CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Articulo 194.- Funciones del ministro. Cada ministerio estara a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: f. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio; e ¡. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. LEY DEL. ORGANISMO EJECUTIVO Artículo 27.- Atribuciones Generales de los Ministros. Adernás de las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes E atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos s asuntos de su competencia. f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos. : Artículo 31 Bis. Ministerio de Desarrollo Social... 1) Determinar y hacer públicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la evaluación y rendición de cuentas efectivas de los fondos asignados a los programas sociales y a las actividades. que realicen para tal finalidad; ---m) Dirigir y gestionar la obtención de los recursos económicos y dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir

realicen para tal finalidad; ---m) Dirigir y gestionar la obtención de los recursos económicos y dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social; --- o) Ejercer administrativa y técnicamente la función subsidiaria a los beneficiarios directos de los programas sociales. dra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA PEX: 2300-5400 veo mides gol gh CustemalaGOBITENO DE La REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DECRETO CINCUENTA Y SIETE GUIÓN NOVENTA Y DOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los Organismos del Estado... Las entidades anteriores se sujetan a la presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia, en lo relativo al uso de fondos públicos. Artículo 47. Suscripción del contrato. Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho

presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos, en cada caso, en los viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras. Artículo 48. Aprobación del contrato. El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según el caso. Cuando los contratos sean celebrados por los organismos Legislativo y Judicial, la aprobación corresponderá a su Junta Directiva o a la Corte Suprema de Justicia. Artículo 65. De cumplimiento, Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016, REGLAMENTO DE LA LEY DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016.

Articulo 59. Autenticidad de las Fianzas. Para efectos de lo regulado en el artículo 69 de la Ley, la autenticidad de las fianzas se verificará mediante la certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la póliza respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la

de la Ley, la autenticidad de las fianzas se verificará mediante la certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la póliza respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas. (...). Sra. Avenida 644 zona 1, Guatemala CA. PEX: 23005400 atemala wwwmides.geb.grf

SOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

STER DE Y il B mides u Mides Guatomale ACUERDO GUBERNATIVO No. 87-2012, REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2012. Artículo 7. Despacho Ministerial. El Ministro de Desarrollo "Social es el titular y la Máxima autoridad del Ministerio. Le corresponde ejercer la dirección y conducción técnica y administrativa de las políticas de su ramo a nivel nacional. B) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en materia de desarrollo social; i) Dirigir, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el Despacho Ministerial.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:

cumpla el ordenamiento jurídico en materia de desarrollo social; i) Dirigir, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el Despacho Ministerial.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:

Del estudio y análisis de la solicitud formulada de aprobación del contrato que contiene Contrato Administrativo de Obra número CAO-1-2013 celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social, por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, y el señor Teófilo Sosa Rodríguez propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora El Tesoro para la ejecución del Proyecto con código de Fodes número 81-0-2013 denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil” a ejecutarse en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa; de conformidad con el Dictamen vertido dentro del presente expediente por la Dirección de Asesoría Jurídica, se establece que se llenaron los requisitos legalmente estáblecidos para la aprobación. de la minuta de la segunda modificación. Dentro del expediente consta que el Contratista cumplió con la obligación de presentar la fianza de cumplimiento a favor del Fondo de Desarrollo Social —FODES-, así como la certificación correspondiente, garantizando así el cumplimento de todas las obligaciones que adquiere por el contrato celebrado; por mandato legal contenido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado el contrato debe ser aprobado por la autoridad correspondiente, por lo que en el presente caso es procedente la Aprobación por medio de Acuerdo Ministerial al Contrato Administrativo de Obra objeto del presente expediente. :

DICTAMEN:

1. En atención a los antecedentes, normas legales y el respectivo análisis del. caso concreto, esta Dirección de Asesoría Jurídica DICTAMINA: Que es Procedente la

DICTAMEN:

1. En atención a los antecedentes, normas legales y el respectivo análisis del. caso concreto, esta Dirección de Asesoría Jurídica DICTAMINA: Que es Procedente la

aprobación de la Segunda Modificación al Contrato Administrativo de Obra número uno guion dos mil trece (CAO-1-2013) celebrado entre el Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrita al Ministerio de Desarrollo Social -MIDESy el señor Teófilo Sosa Rodríguez propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora El Tesoro, para la ejecución del Proyecto con código FODES número OCHENTA Y UNO GUION CERO GUION DOS MIL TRECE (81-0-2013) denominado “Mejoramiento Calle Barrio Parque Infantil” a ejecutarse en Aldea Santa Cruz, Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.

2. Pase a consideración del señor Ministro de Desarrollo Social.

Ara, Avenida 6-44 zona 3, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400 www.mides gob.urGOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

3. Se instruya al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo: Social, cumplir con las ulteriores gestiones administrativas derivadas del Contrato Administrativo de Obra objeto del presente Dictamen. - i

4. TRAMITE: Pase el presente expediente a la Secretaría General de éste Ministerio, contenido en dos Leitz que consta de setecientos cuarenta (740) folios, más el presente Dictamen Jurídico, para su conocimiento y efectos consiguientes.

Vo. Bo. ¡Bi Castillo García ASESORA JURÍDICA ) ) ; MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Lit, Ronaldo Enrique

para su conocimiento y efectos consiguientes. Vo. Bo. ¡Bi Castillo García ASESORA JURÍDICA ) ) ; MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Lit, Ronaldo Enrique

DIRECTOR DE ASESORIA

MINISTE