Acuerdo Ministerial 60-2016

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA g

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL El mides el

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-50-2016

Guatemala, 24 de octubre de 2016 EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Tiene a la vista para resolver el expediente que contiene la solicitud de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, referente a la Aprobación de la SEXTA MODIFICACIÓN al Contrato Administrativo. de Obra número diecisiete guión dos mil doce (CAO-17-2012), para la ejecución del proyecto número setenta y siete guión cero guión dos mil doce (77-0-2012) denominado “Construcción Edificio (Municipal)", a ejecutarse en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla. CONSIDERANDO Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es función de cada Ministro de Estado ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio, así como velár por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de sus asuntos de conformidad con la ley. CONSIDERANDO Que mediante Resolución Ministerial número DS-258-2016 de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el Titular del Ministerio de Desarrollo Social, se delegó en el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, la facultad para suscribir bajo su responsabilidad la SEXTA MODIFICACIÓN al Contrato Administrativo de Obra número

Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, la facultad para suscribir bajo su responsabilidad la SEXTA MODIFICACIÓN al Contrato Administrativo de Obra número diecisiete guión dos mil doce (CAO-17-2012), celebrado entre el Fondo Nacional Para la Paz y su Unidad Ejecutora de Proyectos -FONAPAZy la Empresa Mercantil denominada Constructora Diseños y Proyectos de Ingeniería, a través de su propietario el señor Cornelio Isalas Pez Puac, para la ejecución del proyecto número setenta y siete guión cero guión dos mil doce (77-0-2012) denominado “Construcción Edificio (Municipal), a ejecutarse en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla, a efecto que se prorrogue por dos (2) meses a partir de la finalización del plazo contractual y cuya ejecución de obra deberá concluir el veiñticinco (25) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). CONSIDERANDO Que a través del Oficio DE-1502-2016 emitido el veintiuno de octubre de dos Mil dieciséis, por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, solicita a este Despacho - Superior la aprobación de la SEXTA MODIFICACIÓN al Contrato Administrativo de Obra número diecisiete guión dos mil doce (CAO-17-2012), para la ejecución del proyecto número setenta y siete guión cero guión dos mil doce (77-0-2012) denominado “Construcción Edificio (Municipal”, a Bra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PEX: 2300-5400

www.mides.gob.gtwo A | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E mides gl

Bra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PEX: 2300-5400 www.mides.gob.gtwo A | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E mides gl E e ejecutarse en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla, referido eñ el considerando anterior, asimismo se ha cumplido con presentación del Endoso de la Fianza C-2 Cumplimiento de Contrato, Póliza número cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos treinta y uno (473831) de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis y su respectiva Certificación de Autenticidad emitida en la misma fecha, documentos otorgados por la Aseguradora Fidelis, Sociedad Anónima. CONSIDERANDO Que la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, a través del Dictamen número DAJ-0388"A"-2016/ RERBfilcg/cchv de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, dentro del cual emite Opinión favorable en el que textualmente se establece lo siguiente: “...Es procedente la aprobación de la Sexta Modificación al Contrato Administrativo de Obra número diecisiete guión dos mil doce (CAO-17-2012), celebrado entre el Fondo Nacioñal Para la Paz y su Unidad Ejecutora de Proyectos -FONAPAZy la Empresa Mercantil denominada Constructora Diseños y Proyectos de Ingeniería, a través de su propietario el señor Cornelio Isaías Pez Puac, para la ejecución del proyecto número setenta y siete guión cero guión dos mil doce (77-0-2012) denominado "Construcción Edificio (Municipal, a

señor Cornelio Isaías Pez Puac, para la ejecución del proyecto número setenta y siete guión cero guión dos mil doce (77-0-2012) denominado "Construcción Edificio (Municipal, a ejecutarse en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla”. POR TANTO Con base en lo Considerado, leyes citadas y lo que para el efecto preceptúan los artículos: 194 literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 27 literales a) y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, 3 y 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-968 del Congreso de la República de Guatemala, 1, 43 literal e), 47, 48, 49 y 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala; 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, del Presidente de la República de Guatemala; y 7 literales i., j., y o. del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Acuerdo Guberhativo número 87-2012 del Presidente de la República de Guatemala. ACUERDA ARTÍCULO 1. Aprobar las cinco (5) cláusulas contenidas en la Sexta Modificación al Contrato Administrativo de Obra número diecisiete guión dos mil doce (CAO-17-2012), celebrado entre el Fondo Nacional Para la Paz y su Unidad Ejecutora de Proyectos -FOÑAPAZy la Empresa Mercantil denominada Constructora Diseños y Proyectos de Ingeniería, a través de su

el Fondo Nacional Para la Paz y su Unidad Ejecutora de Proyectos -FOÑAPAZy la Empresa Mercantil denominada Constructora Diseños y Proyectos de Ingeniería, a través de su propietario el señor Cornelio Isaías Pez Puac, para la ejecución del proyecto número setenta y siete guión cero guión dos mil doce (77-0-2012) denominado “Construcción Edificio (Municipaly, a ejecutarse en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla, con el objeto de PRORROGAR el plazo contractual por DOS (2) MESES, para lo cual se fija como fecha de finalización de ejecución de obra el día VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS 3ra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400 www.mides.gob.gtGOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ES mides gl LE tal como lo solicita el Contratista, para tal efecto debe tomarse en cuenta que de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, esta será la única prórroga que puede realizarse dentro de la presente contratación. ARTÍCULO 2. Se instruye al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, para que continúe con las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias que sean necesarias, cumpliendo con lo establecido en la normativa legal vigente. ARTÍCULO 3. La presente Resolución surte efectos inmediatamente.

NOTIFÍQUESE

José Guillermo Moreno Cordón MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL 3ra. Avenida 6-44 zoha 1, Guatemala C.A. PÉX: 231

NOTIFÍQUESE

José Guillermo Moreno Cordón MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL 3ra. Avenida 6-44 zoha 1, Guatemala C.A. PÉX: 231 www.hides.gob.gti i A 5 i

S GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE U MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EE mides gi

LE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN En la ciudad de Guatemala, siendo las DOCE horas con TREINTA minutos, del día VEINTICUATRO DE OCTUBRE de dos mil dieciséis, en Avenida Bolivar veintiocho guion cero siete, zona ocho, Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, Notifico al DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES., como Unidad Ejecutora adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, fotocopia simple del ACUERDO MINISTERIAL "Número DS-60-2016 de fecha 24 de octubre de 2016, por medio de la cual se aprueba la SEXTA MODIFICACION AL CONTRATO CAO-17-2016 “Construcción Edificio (Municipal) municipio de Masagua, departamento de Escuintla” y el expediente de soporte ORIGINAL, que por miedio de la presente Cédula de Notificación entrego en cuatro (4) LEITZ, conteniendo dos mil veintitrés (2023) folios, .incluyendo la presente a: desempeña el cargo de £ F F. == Notifícadó ) Segrétariy/General Observaciones: " Sra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400

www.mides gob.gtMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ) y Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BE

Observaciones: " Sra. Avenida 6-44 zona 1, Guatemala C.A. PBX: 2300-5400

www.mides gob.gtMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ) y Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BE 2 4 0er 200

GUATEMALA R e e BERE A E E F e o MENISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ALC sue CEUTA DICTAMEN No. DAJ-0388 “A”"-2016/RERB/ilcg/cchv MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA: Guatemala, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

ASUNTO: MEDIANTE PROVIDENCIA DS No. — 0445-2016/JMRW/amrr, EXPEDIENTE No. 01090, DE FECHA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE: DOS MIL DIECISEIS, EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, - TRASLADA A ESTA DIRECCIÓN, EXPEDIENTE ORIGINAL O REMITIDO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE ; DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE OFICIO OF-DE-1502-2016 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA SEXTA MODIFICACIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NÚMERO CAO-17-2012 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NUMERO 77-0-2012 DENOMINADO “CONSTRUCCION EDIFICIO (MUNICIPAL)” A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR LO QUE SE SOLICITA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN JURÍDICO CORRESPONDIENTE. .

En atención al asunto descrito en el epígrafe y en cumplimiento de lo establecido en la literal d), e), 1), y h) del artículo 23, del Acuerdo Gubernativo Numero 87-2012 del 30 de abril del 2012 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social; está Dirección de Asesoría Jurídica Dictamina lo siguiente: {

O ANTECEDENTES:

a. CONTRATO ADMINISTRATIVO CAO-17-201 2. El ocho de noviembre del año dos mil doce, se suscribió el Contrato Administrativo de Obra Número diecisiete | guión dos mil doce (CAO-1 7-2012) celebrado entre el Fondo Nacional para la Paz : y su Unidad Ejecutora de Proyectos: -FONAPAZy la Empresa Mercantil i denominada “Constructora Disefios y Proyectos de’ Ingeniería”, a través de su propietario Cornelio Isaías Pez Puac, para la ejecución del proyecto número setenta y siete guión cero guión dos mil doce (77-0-2012) denominado 3 “Construcción Edificio (Municipal), a ejecutarse en el municipio de Masagua, = departamento de Escuintla, estableciéndose entre otros puntos: “QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO, FONDOS DE LOS CUALES SE EROGARÁ El GASTO Y FORMA DE PAGO. A) PRECIO DEL CONTRATO: El precio total SESARE». Den UR 3ra. Avenida 5-45 zona 1, Guatemala CA, PIN 300-5400 Bl Mides Guatemala mides gob gr, GOBIERNO DE LA REPÚNLICA DE GUATEMALA SSTNISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1 S gu Licda. amo Lizerf Costilla nuevo plazo para la finalización del proyecto vence el VEINTICINCO (25) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

1 S gu Licda. amo Lizerf Costilla nuevo plazo para la finalización del proyecto vence el VEINTICINCO (25) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016). c. Solicitud de ampliación del tiempo de ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (MUNICIPAL) MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, del señor Com elio Isaías Pez Puac, Gerente Propietario de la Empresa Mercantil denominada Constructora Diseños y Proyectos de Ingeniería, dirigida al Subdirector Técnico de Desarrollo, Fondo de Desarrollo Social, justificando que los motivos que originaron el atraso en la ejecución del proyecto se debe a la modificación de la fachada y a las fuertes lluvias en los meses de julio a octubre que específicamente se reportan con la mayor intensidad de lluvias motivo por el cual únicamente se trabajó en horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía incluso en algunas ocasiones no se puedo laborar ya que las lluvias permanecen durante el día, por lo cual solicitó 3 meses de ampliación al tiempo. d. Dictamen Técnico, de fecha 30 de septiembre 2016, suscrito por el Supervisor de Proyectos, con el Visto Bueno del Jefe de Sección de Supervisión, y por el Subdirector Técnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social; por medio del cual se da la Recomendación: “Siendo necesario para finalizar la ejecución del proyecto y para cumplir con las necesidades de los beneficiarios, se recomienda que sea aprobada la ampliación al tiempo Contractual por un tiempo de dos

cual se da la Recomendación: “Siendo necesario para finalizar la ejecución del proyecto y para cumplir con las necesidades de los beneficiarios, se recomienda que sea aprobada la ampliación al tiempo Contractual por un tiempo de dos meses, su nueva fecha de finalización se programaría para el veinticinco de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).” e. Oficio OF. Std-Sup-02-2016efsm, de fecha 30 de septiembre de 2016, el Supervisor de Proyectos con el Visto Bueno del Jefe Sección Supervisión del Fondo de Desarrollo Social, dirigido al Sub Director Técnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, por medio del cual remiten expediente para la gestión de la ampliación de plazo contractual correspondiente al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (MUNICIPAL, a ejecutarse en el Municipio de Masagua departamento de Escuintla. Según Contrato Administrativo de ObraCAO-17-2012, dicho proyecto se identifica con el código FODES (19-0-2013). Adjuntando los documentos de soporte. dra. avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PEE: 23005400 wa mides gb.GOBIERNO OB LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA MISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN mides #

E Miles Guatemala

dra. avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PEE: 23005400 wa mides gb.GOBIERNO OB LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN mides # E Miles Guatemala contrato es de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES QUETZALES (Q. 5,205,823.00)... B) FONDOS DE LOS CUALES SE EROGARÁ EL GASTO: El precio del contrato proviene: a) EL FONDO NACIONAL PARA LA PAZ Y SU UNIDAD - EJECUTORA DE PROYECTOS - FONAPAZ-, efectuará un aporte de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.2,622,731.50), provenientes de los fondos no reembolsables del Fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-; y b) LA MUNICIPALIDAD efectuará un aporte de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON SIETE CENTAVOS (Q.2,620,519.07)... SEXTA: PLAZO: EL CONTRATISTA se obliga a terminar totalmente a entera satisfacción de EL FONAPAZ, los trabajos contratados dentro de un plazo de OCHO (8) MESES. El plazo de este contrato empezará a correr a partir de la fecha de la-orden de inicio. Asimismo, el presente contrato está sujeto a la aprobación de la Autoridad Administrativa Superior de conformidad con la ley.

b. ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. Faccionada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis por el Notario Mario Estuardo Garcia Morales, a requerimiento del señor Comelio Isaias Pez Puac, en su calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada “CONSTRUCTORA DISEÑOS 'Y PROYECTOS DE INGENIERÍA”, en la cual en el punto TERCERO: OBJETO DEL ACTA, solicita al Fondo de Desarrollo Social —FODES-: la prórroga del plazo contractual en los siguientes puntos: “A) Datos de identificación del proyecto; Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (MUNICIPAL), que se ejecuta en el municipio de Masagua, del departamento de Escuintla, con código del Proyecto diecinueve guión cero guión dos mil trece (19-0-2013), bajo el Contrato Administrativo de : Obra número diecisiete guión dos mil doce (CAO-17-2012)... B) De las circunstancias que originaron el atraso en la ejecución del proyecto se debe a la modificación de la fachada y a las fuertes lluvias en los meses de julio a octubre que específicamente se reportan la mayor intensidad de lluvias, motivo por el cual únicamente se trabaja en horarios de ocho de la mañana a doce del mediodía, inclusive en algunas ocasiones no se puede laborar debido a que las lluvias permanecen durante el día; C) Indicación del tiempo que se solicita en prórroga; El requirente solicita que el plazo originalmente pactado para la ejecución del proyecto se prorrogue por el plazo de DOS (2) MESES, y en consecuencia el Sra. Avenida 6-44 70na 1, Guatemala €4, PEN: 2300.50 O www mides. gob g

Lab JURA ¿O AA

¿HESARRS

Sra. Avenida 6-44 70na 1, Guatemala €4, PEN: 2300.50 O www mides. gob g

Lab JURA ¿O AA

¿HESARRS

© y a 7oE GOBIERNO DE La REPÚBLICA DE

GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL O Ed mides gr Mides Guatemala ! f.Oficio de fecha 30 de septiembre de 2016, suscrito por el Alcalde Municipal de Masagua, departamento de Escuintla, por medio del cual solicita sea terminada la obra. .

g. Certificación extendida por el secretario Municipal, del Municipio de Masagua, departamento de Escuintla, del Acta número 43-2016, de Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Masagua. h. Opinión No. FODES-UAJ-107-2016, de fecha 4 de octubre de 2016, emitida por la Asesora Jurídica con el Visto Bueno de la Subdirectora de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social -FODES:, opinando: “1. Que SI PROCEDE LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA, LITERAL B) del Contrato Administrativo de Obra número 17-2012, para la ejecución del proyecto número 77-0-2012 denominado “Construcción Edificio (Municipal) a ejecutarse en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla... 2. Que SI PROCEDE LA ÚNICA PRÓRROGA AL PLAZO CONTRACTUAL, solicitada por el señor Comelio Isaías Pez Puac, propietario de la empresa mercantil denominada “CONSTRUCTORA DISEÑOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA" toda vez que se han cumplido con los requisitos exigidos por la normativa legal aplicable... 3... recomienda que sea aprobada la prórroga contractual por un plazo de DOS (2) MESES, siendo la nueva fecha de finalización contractual el veinticinco (25) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016). 4... se solicite al Ministerio De Desarrollo Social la delegación de firmá_para su suscripción debiendo tomar en consideración que debe realizarse a la brevedad posible. 5. La presente opinión no avala cuestiones técnicas únicamente todo aspecto desde el punto de vista legal.”

i.Resolucién No. DE-28-201 6, de fecha 04 de octubre de 2016, emitida por el Director Ejecutivo, del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, por medio de la cual se Resuelve |. Aprobar, la prórroga contractual solicitada por el señor Cornelio Isaías .Pez Puac, propietario de la empresa mercantil denominada “CONSTRUCTORA DISEÑOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA”, por dos meses (02) contados a partir de la fecha de finalización del plazo contractual. En consecuencia de lo anterior, la nueva fecha para la finalización del Contrato es él veinticinco (25) de diciembre del año dos mil dieciséis: (2016). I1) Aprobar la modificación de la cláusula QUINTA, literal B) del Contrato Administrativo de Obra . @& Ira, Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA PR: 23005450 wen mides gob.gtGONTRNO DE LA REPÚBLICA DE UATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL O vides ge Milos Gualemala número 17-2012, en el sentido que los fondos para ejecutar el proyecto se eroguen únicamente del Fideicomiso de Desarrollo Social por medio de su unidad ejecutora Fondo de Desarrollo Social. III) Se apercibe al Contratista en el sentido de que las garantías, deberán continuar vigentes durante el tiempo que se extienda la prórroga. IV) Realizar las modificaciones contractuales pertinentes. V) Notifíquese. -

}. Oficio OF-DE-1437-2016, de fecha 06 de octubre de 2016, por medio del cual el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, solicita al Ministro de Desarrollo Social, Delegación de Firma para formalizar la sexta modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO 17-2012, por prórroga de plazo contractual y modificación de la quinta cláusula del contrato antes identificado; así mismo se remite la minuta de la sexta modificación al contrato. - k. Providencia DS No. 0385-2016/JMRW/amrr, de fecha 06 de octubre de 2016, por medio del cual el Despacho Superior traslada oficio OF-DE-1437-2016 de fecha 06 de octubre de 2016, adjuntando expediente que contiene la documentación referente al Proyecto identificado con el código Fodes número 190-2013, denominado “Construcción Edificio (Municipal” ubicado en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla. Al respecto solicita se emita Dictamen Jurídico, y que de ser procedente se emita el instrumento ministerial correspondiente de acuerdo a los lineamientos establecidos en ley para el efecto.

|. Dictamen No. DAJ-0360-2016/RERB/dmmmy/cchv, de fecha 10 de octubre de 2016, por medio del cual la Dirección de Asesoría Jurídica de este Ministerio, Dictamina: “QUE ES PROCEDENTE que el señor Ministro de Desarrollo Social, delegue la firma para la suscripción del contrato que contendrá la Sexta Modificación al Contrato Administrativo de Obra número. CAO guion diecisiete guion dos mil doce (CAO-17-2012), a celebrarse entre el Fondo de Desarrollo Social y el señor Comelio Isaias Pez Puac, en su calidad de propietario de la Empresa: Mercantil denominada “CONSTRUCTORA DISEÑOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA” al Ingeniero Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, para 'su formalización y velar por el posterior cumplimiento del mismo, conforme Resolución Número DE-28-2016, de fecha 04 de octubre de 2016 emitida por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social.” - 3ra, Avenida 6-44 zona 1, Guatemala CA. PRE 2300-5400 von mides, gob.gtE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE N J lo Gas CA OLLO

SOCIAL

ISTERIO/ÓE

DESA R 3 Ed mides ge Mides Guatemala

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

von mides, gob.gtE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE N J lo Gas CA OLLO

SOCIAL

ISTERIO/ÓE

DESA R 3 Ed mides ge Mides Guatemala MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL m.Resolución Ministerial Número DS-258-201 6, de fecha 21 de octubre de 2016, por medio de la cual se resuelve Delegar en el Director Ejecutivo-del Fondo de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio de Desarrollo Social ~MIDESIngeniero Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, para que bajo su responsabilidad Suscriba el contrato que contendrá la Sexta Modificación al Contrato Administrativo de Obra número diecisiete guion dos mil doce (CAO-17-2012) Contrato de Modificación a celebrarse entre el Fideicomiso de Desarrollo Social -FODESadscrito al Ministerio de Desarrollo Social y el señor Cornelio Isaias Pez Puac propietario de la Empresa Mercantil denominada “CONSTRUCTORA DISEÑOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA”. n. Sexta Modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO-17-2012 celebrado entre el Fondo Nacional para la Paz y su unidad:ejecutora de Proyectos -FONAPAZ-, y la empresa mercantil denominada “Constructora Diseños y Proyectos de Ingeniería”, a través de su propietario el señor Cornelio Isaías Pez Puac. Debidamente suscrito por ambas partes.

O. Fotocopia simple de la Póliza No. 473831 de fecha 21 de octubre 2016, en donde se hace constar que según Sexta Modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO-17-2012, de fecha 21 de octubre de 2016, el plazo del contrato queda prorrogado hasta el 25 de diciembre de 2016. Con la respectiva certificación de autenticidad de fecha 21 de octubre de 2016.

p. Oficio OF-DE-1502-2016, de fecha 21 de octubre de 2016, por medio del cual el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social —FODESsolicita al señor Ministro de Desarrollo Social, Aprobación de la Sexta Modificación -al Contrato Administrativo de Obra número CAO-17-2012, para la ejecución del proyecto número 77-0-2012, denominado “Construcción Edificio (Municipal)”.. qProvidencia DS No. 0445-2016/JMRW/amrr, expediente No. 01090, de fecha 21 de octubre de 2016, por medio de la cual el Ministro de Desarrollo Social remite expediente con el Oficio OF.DE-1502-2016, de fecha 21 de octubre de 2016, por medio del cual se solicita aprobación de la Sexta Modificación al Contrato Administrativo de Obra número CAO-17-2012 para la ejecución del Proyecto número 77-0-2012 denominado “Construcción Edificio (Múnicipal) ”, a ejecul 3ra. Avenida 6-44 7052 1, Guatemala TA PEX: 2300-5400 wwe mides gobGOBIERNO DE La REPÉOLICA DE GUATEMALA — | | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E mides a Mides Guatemali

wwe mides gobGOBIERNO DE La REPÉOLICA DE GUATEMALA — | | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E mides a Mides Guatemali en el Municipio de Masagua, Departamento de Escuintla. Por lo que se solicita emitir Dictamen Jurídico y, que de ser procedente, sa emita el instrumento ministerial para su aprobación. . CONSIDERACIONES LEGALES DEL CASO CONCRETO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 194.- Funciones del Ministro. Cada ministerio. estará a cargo de un ministró de. Estado, quien tendrá las siguientes funciones: f. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio; e i. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo.

LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO . .

Articulo 27.- Atribuciones Generales de los Ministros. Además de las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico, en los diversos asuntos de su competencia. f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos. Artículo 31 Bis. Ministerio de Desarrollo Social... ) Determinar y hacer públicos

de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos. Artículo 31 Bis. Ministerio de Desarrollo Social... ) Determinar y hacer públicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la evaluación y rendición de cuentas efectivas de los fondos asignados a los programas sociales y a las actividades que realicen para tal finalidad; ---m) Dirigir y gestionar la obtención de los recursos económicos y dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social; --- o) Ejercer administrativa y técnicamente la función subsidiaria a los beneficiarios directos de los programas sociales. DECRETO CINCUENTA Y SIETE GUIÓN NOVENTA. Y DOS (57-92) - DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ' LEY” DE CONTRATACIONES DEL ESTADO : Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier ot a Ira. Avenida 6-44 70na 1, Guatemala CA PEX: 23005400 www.mides gob gtE GOBIERNO DE La REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL f § N Fe mides pe Mides Guatemala mido gobgt modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los Organismos del Estado... Las entidades anteriores se sujetan a la presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de; su competencia, en lo

Las entidades anteriores se sujetan a la presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de; su competencia, en lo relativo al uso de fondos públicos. : Artículo 47. Suscripción del contrato. Los contratos. que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por: el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos, en cada caso, en los viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras. - ! Artículo 48. Aprobación del contrato: El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según el caso. Cuando los contratos sean celebrados por los organismos Legislativo y Judicial, la aprobación corresponderá a su-Junta Directiva o ala Corte Suprema de Justicia. Artículo 65. De cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016. !

que se constituya la garantía de conservación.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016. !

Artículo 59. Autenticidad de las Fianzas: Para efectos de lo regulado en el artículo 69 de la Ley, la autenticidad de las fianzas se: verificará mediante la certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la póliza respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emit