CE - 145_050012331000199801645011SENTENCIA20220505163809_TCListadoTitulados133124203042941343-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022) Referencia: Acción de controversias contractuales Radicación 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828)

Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro

Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Tema: Acción de nulidad contra la liquidación unilateral expedida en un contrato regido por el Decreto Ley 222 de 1983. Se revoca la sentencia apelada porque no operó la caducidad debido a que el término para acudir a la jurisdicción es de dos años contados a partir de la expedición del acto administrativo. En su lugar, se declara la nulidad del acto de liquidación porque fue expedido sin competencia temporal, y únicamente se restablece el derecho afectado con dicho acto administrativo.

SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por Ingenieros Constructores Gayco S.A. y Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A. contra la sentencia del 25 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió lo siguiente: <<PRIMERO. SE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD y, en consecuencia, SE INHIBE para pronunciarse sobre las pretensiones tanto de la demanda principal y como de la demanda de reconvención, de conformidad con las consideraciones

expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NO SE CONDENA EN COSTAS>>.

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 del CCA, porque la sentencia fue dictada en primera instancia por un tribunal administrativo. El Tribunal Administrativo de Antioquia era competente, de acuerdo con el Decreto 597 de 1988, para conocer de las controversias Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828) Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro sobre contratos administrativos cuya cuantía excediera tres millones quinientos mil pesos1. El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 19 de abril de 20182. En el auto del 10 de mayo de 20183 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión. La parte demandante, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante “EPM”) y el Ministerio Público se pronunciaron oportunamente. El 8 de septiembre de 20214 se decretó una prueba de oficio para conocer la sentencia proferida en un proceso en el que las partes fueron las mismas.

I. ANTECEDENTES A.- La posición de la parte demandante 1.- El 25 de junio de 1998 las sociedades Ingenieros Constructores Gayco S.A. y Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A. presentaron demanda contra EPM5 con las siguientes pretensiones: <<Primero: Que se declare la nulidad total de las siguientes resoluciones por falta de competencia: Resolución No. 69218 del 26 de junio de 1997 expedida por el Gerente General de las

Empresas Públicas de Medellín, por la cual se liquida unilateralmente la Obra Pública del Contrato 9/DJ-777/86 celebrado entre las Empresas y el Consorcio Ingenieros Constructores Gayco S.A. y Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A., cuyo objeto es la adecuación y pavimentación de las carreteras entre Porcesito — Las Violetas y Las Violetas — La Draga. Y la Resolución No. 79019 del 15 de diciembre de 1997 expedida por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 69218 del 26 de junio de 1997 (antes citada) y se modifica tal resolución.

Pretensión subsidiaria: En el supuesto que fuere desestimada por el H. Tribunal la pretensión anterior, solicito, por no incluir la totalidad de los factores y contractuales indispensables para liquidar:

1Que se declare la nulidad total de la siguiente Resolución: Resolución No. 69218 del 26 de junio de 1997 expedida por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín, por la cual se liquida unilateralmente la Obra Pública del Contrato 9/DJ-777/86 celebrado entre las Empresas y el Consorcio Ingenieros Constructores Gayco S.A. y 1Al momento de presentación de la demanda ese valor ascendía a ciento un millones novecientos trece mil pesos ($101.913.000). La cuantía fue estimada en quinientos treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($538.467.558). El contrato, por su parte, era de obra pública y tuvo un valor inicial

de seis mil doscientos treinta y dos mil ciento noventa y un mil seiscientos dos pesos ($6.232.191.602) (fl. 12 del Cuaderno 2). 2Fls. 130 a 156 del Cuaderno 2. 3Fl. 458 del Cuaderno Principal. 4Ïndice 17 del Samai. 5Fls. 130 a 153 del Cuaderno 2. 2

Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828) Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A., cuyo objeto es la adecuación y pavimentación de las carreteras entre Porcesito — Las Violetas y Las Violetas — La Draga.

2Que se declare la nulidad de la siguiente Resolución: Resolución No. 79019 del 15 de diciembre de 1997 expedida por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 69218 del 26 de junio de 1997 (antes citada) y se modifica tal resolución; salvo el aparte del literal a) del artículo primero de la misma, cuando dice: “Reconocimiento por la mayor y menor cantidad de obra ejecutada $64.860.817,00 Reconocimiento de los reajustes por la mayor y menor cantidad de la obra ejecutada $33.722.579,00” Segundo: a) que una vez decretada tal nulidad, bien sea porque prospere la pretensión primera o porque prospere la pretensión subsidiaria, se proceda por parte del H. Tribunal

a ejecutar la liquidación correspondiente a la Obra Pública del Contrato 9/DJ-777/86 celebrado entre las Empresas y el Consorcio Ingenieros Constructores Gayco S.A. y Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A., cuyo objeto es la adecuación y pavimentación de las carreteras entre Porcesito — Las Violetas y Las Violetas — La Draga; incluyendo en su totalidad, los precios correspondientes a la diferencia entre las cantidades de obra previstas en el Contrato frente a las ejecutadas, que superen en más de veinte por ciento (20%) de la cantidad prevista en la lista de cantidades y precios del pliego de condiciones y/o que estén por debajo del ochenta por ciento (80%) de la cantidad prevista en al lista de cantidades y precios de condiciones y cuya cuantía se estima en quinientos treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($538.467.558); teniendo en cuenta las respectivas cláusulas del Contrato 9/DJ-777/86, los pliegos de condiciones No. P.2-E 14/93, las pruebas que solicito que se decreten y practiquen, las que de oficio decrete el H. Tribunal y las disposiciones legales pertinentes. En caso de que prospere la pretensión subsidiaria, a la suma anterior se le descontará el valor de lo ya reconocido en la Resolución No. 79019 del 15 de diciembre de 1997. Que en para efecto de la liquidación, en lo tocante al concepto de multas, dado que ellas pueden originar un mayor valor en contra del Consorcio Ingenieros Constructores Gayco S.A. — Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A., y a favor de Empresas Públicas de Medellín,

se esté a las resultas de los procesos que cursan en ese tribunal, cuyos números de radicación son: 970662 y 971340, en los que se debate la legalidad de los actos administrativos relativos a dichas multas. También para efecto de las peticiones de esta demanda, y dado que en desarrollo del Contrato 9/DJ-777/86, se dieron las denominadas actas: de transacción y modificación bilateral No. 3 y de modificación bilateral No. 4 y ello puede incidir en el valor de la liquidación, solicito al H. Tribunal que se esté, en lo tocante con este asunto, a las resueltas del proceso que cursa en ese tribunal, con número de radicación 972685, con demanda admitida en auto de febrero 10 de 1998 y fijación en lista en marzo 25 del mismo año; en el que se debate la inoponibilidad de dichas actas al Consorcio Ingenieros Constructores Gayco S.A. y Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A. y subsidiariamente la inexistencia de transacción en el acta No 3, entre otros. b) Las sumas de dinero que resulten a favor de las sociedades demandantes, como producto de la liquidación, deberán ser ajustadas o actualizadas con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, siguiendo lo establecido en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. c) Que sobre ellas debe reconocerse y liquidarse a título de lucro cesante, intereses compensatorios (equivalentes al interés legal). Para los efectos que anteceden debe tomarse el período que corre entre las fechas en que debió haberse efectuado la

liquidación final del contrato y la ejecutoria de la sentencia respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 3

Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828) Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro d) Que las sumas de dinero a pagar, deducida de la pretensión anterior, debe ser satisfecha por Empresas Públicas de Medellín de conformidad con el artículo 177 y ss. del

Código Contencioso Administrativo>>. 2.- Ingenieros Constructores Gayco S.A. y Murillo Loboguerrero Ingenieros S.A., miembros del consorcio contratista (en adelante, el contratista o el demandante), basaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones: 2.1.- El 5 de noviembre de 1993 el demandante celebró con EPM el contrato No. 9/DJ777/86, cuyo objeto fue <<la adecuación y pavimentación de las carreteras entre Porcesito y Las Violetas y Las Violetas y La Draga y todos los demás trabajos complementarios que sean necesarios para su completa, cabal y adecuada realización, Grupos I y II>>. El contrato tenía el siguiente plazo: <<trescientos sesenta (360) días calendario. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que LAS EMPRESAS le den por escrito la orden de empezarlos>>. 2.2.- El plazo del contrato fue <<modificado>> en dos oportunidades: (i) en el Acta de Modificación No. 2 se amplió el plazo en <<doscientos cuarenta y seis (246) días

comunes (…), esto es, hasta el día 31 de agosto de 1995>>6. Este documento fue suscrito el 16 de enero de 1995 por EPM y el 30 de enero de 1995 por el contratista7. (ii) En el Acta de Transacción y de Modificación No. 3 se amplió el plazo <<en ciento ochenta y un (181) días más, o sea, hasta el 28 de febrero de 1996>>8. Este documento fue firmado en octubre de 19959. 2.3.- El 30 de julio de 1996 se firmó la última acta de obra. El 7 de octubre de 1997 se entregó la obra y fue recibida por EPM. 2.4.- EPM remitió al contratista el acta de liquidación de contrato, pero ante su oposición para firmarla, la entidad expidió la Resolución No. 69218 del 18 de julio de 1997 en la que liquidó unilateralmente el contrato. El aviso de notificación fue desfijado el 31 de julio de 1997. 2.5.- El contratista interpuso recurso de reposición el 5 de agosto de 1997, el cual fue resuelto desfavorablemente en la Resolución No. 79019 del 15 de diciembre de 1997, y cuyo aviso se desfijó el 20 de enero de 1998. 2.6.- El demandante planteó que la liquidación unilateral adolece de nulidad por dos motivos: por una parte, fue expedida sin competencia temporal porque sólo podía expedirse dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato, como lo establecían los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. Por otra parte, afirmó que, contrario

6Fl. 131 del Cuaderno 1 y 24 del Cuaderno 2. 7Fl. 132 del Cuaderno 1. 8Fl. 134 del Cuaderno 1 y 27 del Cuaderno 2. 9Fl. 136 del Cuaderno 1 y 29 del Cuaderno 2. 4

Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828) Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro a lo pactado, EPM no realizó la revisión de precios que se pactó en caso de que las cantidades de obra fueran superiores o inferiores en un veinte por ciento (20%) a las previstas: es decir, cuando superaran el ciento veinte por ciento (120%) o fueran inferiores al ochenta por ciento (80%) de las cantidades de obra estimadas. 2.7.- Finalmente, el demandante advirtió que entre las mismas partes existían procesos judiciales pendientes de resolución sobre dos asuntos que resultarían relevantes para este caso: (i) sobre la nulidad de actos administrativos en los que EPM le había impuesto

multas, y (ii) sobre la inoponibilidad del Acta de Transacción y de Modificación No. 3 y del Acta de Modificación Bilateral No. 4. En este último proceso se solicitó subsidiariamente que la transacción contenida en el Acta No. 3 fuera declarada inexistente. La causa de la solicitud de inoponibilidad e inexistencia de las actas radicaba en que esos modificatorios se pactaron por causas imputables a EPM. Si se accedía a las pretensiones formuladas sobre las actas, ello implicaría que se podría estudiar el incumplimiento de la parte contratante y, por ende, los mayores costos que las modificaciones le causaron a los

contratistas. B.- Posición de la parte demandada 3.- EPM se opuso10 a la prosperidad de las pretensiones por dos motivos: 3.1.- Frente a la falta de competencia, sostuvo que los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 no contemplan un plazo supletorio para realizar la liquidación bilateral del contrato. En el contrato no se previó un plazo para la liquidación, por lo que debe entenderse que se acordó un <<plazo tácito, es decir, el necesario para realizar>>11 la liquidación. Por esta razón, no era cierto que la liquidación expedida luego de los seis (6) meses de la terminación del contrato pudiera considerarse extemporánea. 3.1.1.- En todo caso, las partes pactaron la liquidación en los términos previstos por el Decreto 222 de 1983 y del Decreto 02 de 1983 (Estatuto Contractual de EPM12), por lo que no son aplicables los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. A diferencia de la Ley 80 de 1993, el Decreto 222 no establecía un término para efectuar la liquidación bilateral del contrato. 3.2.- En relación con el contenido de la liquidación, EPM señaló que no era cierto que no se hubiera realizado la revisión de precios. El reajuste no procedía por la variación de cantidades de obra de cada ítem, sino por el cambio en las cantidades de obra del grupo en que se encontraba cada ítem. Además, el contratista desconoció que las cantidades de obra pactadas variaron con las modificaciones contractuales. 4.- EPM formuló una demanda de reconvención13, pero la Sala no se pronunciará sobre ella porque las pretensiones fueron negadas y esta decisión no fue recurrida.

10Fl. 158 a 192 del Cuaderno 2. 11Fl. 160 del Cuaderno 2. 12Anexo 8 del expediente. 13Fl. 1 a 9 del Anexo 3. 5

Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828) Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro C.- Las decisiones adoptadas en otros procesos 5.- El proceso se suspendió y la sentencia de primera instancia sólo fue proferida luego de que fueran adoptadas las siguientes decisiones: 5.1.- El 22 de julio de 2008 el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió una sentencia que declaró la nulidad de la Resolución 60081 del 28 de noviembre de 1996, confirmada por la Resolución 61949 del 28 de enero de 1997. Por medio de estos actos, EPM había impuesto una multa a los contratistas14. 5.2.- La sentencia del 10 de agosto de 2015, exp. 35259, en la que el Consejo de Estado decidió que al contratista le eran oponibles el Acta de Transacción y de Modificación No.

3 y el Acta de Modificación Bilateral No. 4. Por tal razón, indicó que no era viable reconocer los mayores costos asociados a esas actas. 5.3.- La sentencia del 2 de noviembre de 2016, exp. 33996, en la que el Consejo de

Estado: a.- Declaró oficiosamente la nulidad absoluta del Acta Bilateral No. 2 y el Acta de

Transacción y Bilateral No. 3 porque el contrato terminó el 3 de enero de 1995. En ese sentido, las actas fueron suscritas luego de vencido el término inicial del contrato: el Acta

Bilateral No. 2 se firmó el 16 de enero de 1995 por EPM, y el 30 de enero de 1995 por el contratista; y el Acta de Transacción y Bilateral No. 3 en <<octubre>> de 1995. b.- Declaró la nulidad de las Resoluciones 56380 del 31 de julio de 1996, 57930 del 18 de septiembre de 1996 y 55939 del 26 de noviembre de 1996 que impusieron multas a las sociedades contratistas, y ordenó a EPM abstenerse de cobrar o descontar las multas. D.- La sentencia recurrida 6.- El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad de la acción y se inhibió15 con base en las siguientes consideraciones: 6.1.- La ejecución del contrato inició el 3 de enero de 1994, por lo que el contrato finalizaba el 3 de enero de 1995. Y aunque las partes lo prorrogaron, el Acta Bilateral No. 2 y el Acta de Transacción y Bilateral No. 3 se firmaron por fuera del plazo del contrato y dichos acuerdos fueron declarados nulos. Además, aceptar su validez implicaría desconocer la prohibición de prórrogas automáticas que existía en el Estatuto Contractual de EPM y en el Decreto 222 de 1983. 6.2.- Teniendo en cuenta lo anterior y según lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de noviembre de 2016, el contrato no podía prorrogarse luego de vencido 14La prueba de esta decisión fue decretada oficiosamente por la Sala el 8 de septiembre de 2021 (fl. 489 del Cuaderno

Principal). 15Fls. 424 a 440 del Cuaderno Principal. 6

Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828) Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro su plazo. Así las cosas, el término de caducidad de dos años se contó desde el día siguiente a la finalización del plazo original de contrato y no desde el momento en que el mismo terminó conforme con las convenciones modificatorias que se anularon. En ese sentido, el término de ejecución del contrato venció <<el 3 de enero de 1994 (sic), desde el día siguiente, el contrato entró en etapa de liquidación hasta el 2 de julio de 1994, fecha a partir de la cual, las partes contaban con dos años más, es decir, hasta el 3 de julio de 1996>>. La demanda se presentó el 25 de junio de 1998, cuando había operado la caducidad. 6.3.- La liquidación unilateral fue proferida después del término para acudir a la jurisdicción, pues las resoluciones demandas son del 18 de julio de 1997 y del 15 de diciembre de 1997. No obstante, no pueden estudiarse las pretensiones relativas a su nulidad porque si se adecuara la acción de controversias contractuales a la de nulidad y restablecimiento del derecho, ésta estaría caducada. El edicto que notificó la Resolución 79019 fue desfijado el 20 de enero de 1998, por lo que el término máximo para presentar la demanda venció el 21 de mayo de 1998.

E.- Recurso de apelación y su oposición 7.- El consorcio16 recurre la sentencia con base en tres argumentos: (i) según lo dicho por el tribunal, el plazo vencía el 3 de enero de 1995 y no el 3 de enero de 1994; (ii) los actos modificatorios gozaban de presunción de legalidad; y (iii) la nulidad de los modificatorios se declaró en 2016, por lo que contar la caducidad como lo hizo el tribunal sorprende a las partes: ellas no podían saber las consecuencias jurídicas de decisiones judiciales futuras. 7.1.- Además, los dictámenes periciales que obran en el proceso demostraron que las multas no debían descontarse y que el reajuste de precios no se realizó adecuadamente. Finalmente, se refiere a los alegatos de primera instancia, para indicar que se demostró la falta de competencia temporal de la liquidación unilateral. 8.- EPM se opone porque fue la parte demandante quien (i) indicó que la liquidación era extemporánea y (ii) solicitó que la sentencia del 2 de noviembre de 2016 se tuviera en cuenta en el proceso. 8.1.- En torno a la legalidad del acto, reitera que no puede haber falta de competencia temporal con base en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, porque el término de cuatro meses sólo limitaba la liquidación bilateral. Además, en este caso se debe aplicar el Estatuto Contractual de EPM y el Decreto 222 de 1983. 8.2.- En relación con la ausencia de reajuste de precios, insiste en los motivos de oposición planteados en primera instancia. Frente a las multas, indica que en el proceso

con <<radicado No. 1997.0662>> se negaron las pretensiones del contratista. En torno a los efectos del Acta de Transacción y de Modificación No. 3 y del Acta de Modificación 16Fls. 434 a 443 y fls. 522 a 526 del Cuaderno Principal. 7

Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828)

Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro

Bilateral No. 4, señala que dichos documentos contenían transacciones, pese <<haberse declarado ya la nulidad>>. 8.3.- Finalmente, alega que no es cierto que los dictámenes hayan demostrado que los precios debían reajustarse. El primer dictamen rendido por Óscar González Ospina reconoció que los cálculos realizados por EPM fueron correctos, pero se negó a responder algunas preguntas e incluyó valores de actividades que no se realizaron durante la ejecución del contrato. El segundo dictamen fue objetado por error grave porque (i) interpretó sesgadamente la cláusula del contrato, (ii) no revisó la documentación de EPM y (iii) no tuvo en cuenta el Acta de Transacción y de Modificación No. 3 y del Acta de Modificación Bilateral No. 4. 9.- El Ministerio Público sostiene que se configuró la caducidad por dos motivos: uno, las modificaciones extemporáneas no afectan el cómputo de la caducidad. En ese sentido, si se contaran los cuatro meses para liquidar bilateralmente el contrato y los dos meses para hacerlo unilateralmente, el plazo máximo para presentar la demanda sería el 3 de septiembre de 1997.

9.1.- Dos, si se analizara la acción procedente frente a los actos administrativos de liquidación expedidos por fuera del término de caducidad, <<la conclusión a la que ha arribado el Consejo de Estado es que es (sic) el medio de control procedente sería el de nulidad y restablecimiento del derecho>>. En este escenario, la acción también se presentó extemporáneamente.

II. CONSIDERACIONES F.- Asuntos procesales: no se configuró la caducidad de la acción 10.- La Sala se pronunciará de fondo porque no se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales. El demandante contaba con dos años desde la expedición del acto administrativo de liquidación unilateral para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa porque pretende la nulidad de un acto contractual y el hecho que haya sido proferido de manera extemporánea no le quita ese carácter. 10.1.- Al momento de presentación de la demanda se encontraba vigente el CCA17, conforme a la modificación realizada por el Decreto Extraordinario 2304 de 198918. Los artículos 17 y 23 de esa norma subrogaron los artículos 87 y 136 del CCA, que en lo pertinente quedaron de la siguiente manera: <<ARTÍCULO 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que

17No son aplicables las normas procesales de la Ley 80 de 1993, en la medida en que (i) el contrato se rigió por el Decreto 222 de 1983 y (ii) no se derogaron las normas de caducidad del CCA. 18Antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998. Cabe aclarar que las sentencias citadas en primera

instancia se refieren a casos que estaban regidos por esta norma. 8

Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828) Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones>>. <<ARTÍCULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES (…) Las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que la sirvan de fundamento>>. 10.2.- En su momento, la jurisprudencia establecía que la acción para discutir la legalidad de los actos administrativos contractuales era la de controversias contractuales. El doctor Carlos Betancur Jaramillo explica: <<Si bien es cierto durante el régimen anterior se logró acuerdo rápidamente sobre las controversias provenientes del contrato mismo o de los hechos de ejecución y cumplimiento del mismo, no sucedió igual con las provenientes de actos dictados por la administración en las distintas etapas de la operación contractual (precontractual, contractual propiamente dicha y de liquidación), porque la doctrina, al dividir esos actos en separables o previos y en contractuales strictu sensu, sometió los primeros al régimen general de los actos administrativos en cuanto las acciones posibles (nulidad y nulidad y restablecimiento) y a los segundos, a las controversias contractuales reguladas en el Art. 87 del Código. Posición esta que creó un verdadero caos en razón de que los actos así

clasificados quedaron sometidos a acciones, términos de caducidad, procedimientos y alcances diferentes; lo que hizo prácticamente inmanejable las acumulaciones de pretensiones derivadas de los actos administrativos con las originadas en el contrato mismo o en los hechos de ejecución. No obstante lo dicho, la jurisprudencia logró unificarse en torno a estas ideas básicas: a) Las controversias contractuales pueden tener origen en el contrato mismo, en los hechos de ejecución o cumplimiento o en los actos que expida la administración en desarrollo de su potestad legal. b) El acto contractual, genéricamente considerado, puede comprender tanto los separables o previos al perfeccionamiento del contrato, como los dictados durante las etapas de ejecución o cumplimiento y de liquidación del mismo. c) Los separables son susceptibles de las acciones propias de los actos administrativos en general; o sea, las de nulidad y restablecimiento del derecho (…). d) Los actos contractuales dan origen a una controversia contractual y la pretensión anulatoria de los mismos puede acumularse con cualquiera otra que busque la terminación o cumplimiento del contrato o la responsabilidad de una de las partes del mismo19>>. 10.3.-. En este caso, el acto administrativo demandado se notificó el 20 de enero de 1998, razón por la cual la demanda fue presentada oportunamente el 25 de junio de 1998. 11.- De acuerdo con lo anterior, es claro que las pretensiones relativas a la nulidad de la liquidación unilateral, y su correlativo restablecimiento del derecho, se presentaron oportunamente. En ese sentido, el acto administrativo extemporáneo no puede quedar

19Betancur Jaramillo, Carlos. El contencioso de los contratos. En: Bendeck Olivella, Jorge et al. Comentarios al nuevo régimen de la contratación administrativa. Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1994, pp. 202 y 203. 9

Radicado: 05001-23-31-000-1998-01645-01 (60828) Demandante: Ingenieros Constructores Gayco S.A. y otro sin control judicial; y sólo a partir de su existencia surge el interés para demandarlas.

Esto, sin embargo, no extiende el término de caducidad de otras pretensiones que ya hayan fenecido: por este motivo, la posibilidad de demandar el acto de liquidación unilateral extemporáneos dentro de los dos años siguiente a su existencia, comprende la nulidad de ese acto administrativo y el restablecimiento del derecho o la reparación de perjuicios causados con el acto. 11.1.- Se estudiará, entonces, la nulidad del acto de liquidación unilateral y únicamente el restablecimiento del derecho o la reparación de perjuicios que surja del acto. Las demás pretensiones no podían formularse porque habían caducado, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado declaró la nulidad de los modificatorios suscritos luego de la terminación del contrato. G.- Decisión que se adopta y plan de exposición 12.- La Sala declarará la nulidad de la liquidación porque, como indicó el demandante, fue realizada de manera extemporánea. Como consecuencia de lo anterior, se restablecerá el derecho afectado con el acto: se resolverá que EPM no podía incluir las

multas que le imponían al contratista un descuento injustificado, con fundamento en el artículo 170 del CCA, en virtud del cual se podrán <<estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas>>. 12.1.- Las demás pretensiones se rechazarán porque la supuesta afectación del derecho no proviene del acto administrativo demandado: en ese sentido, no es viable estudiar si se aplicó indebidamente la fórmula de reajuste porque ello debería haberse demandado dentro de los dos años contados a partir del vencimiento del plazo legal del contrato, sin tener en cuenta los modificatorios que fueron declarados nulos20. La expedición de la liquidación unilateral no revive el término para impetrar una acción que ya estaba caducada cuando tal acto se expidió. 13.- En la primera parte se estudiarán los motivos que fundamentan la nulidad del acto de liquidación. En la segunda parte, se restablecerá el derecho del contratista, para lo cual se tendrá en cuenta que existe cosa juzgada frente a dos asuntos solicitados (nulidad de las multas que se incluyeron en la liquidación e imposibilidad del Acta de Transacción y de Modificación No. 3 y el Acta de Modificación Bilateral No. 4). H.- El acta de liquidación unilateral fue extemporánea 14.- De acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado del 2 de noviembre de 2016, exp. 33996, es claro que la liquidación unilateral fue extemporánea. Esto, en virtud de la declaración de nulidad del Acta de Modificación No. 2 y Acta de Transacción y de Modificación No. 3. Así, se declarará la nulidad del acto administrativo, pues uno de los

motivos para demandarlo fue que se expidió sin competencia temporal. 20Y, por ende, no puede indicarse que se sorprendió a la parte demandante porque (i) alegó la sentencia que