CE-SEC3-EXP2000-N13530-2000

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE

APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / TEORÍA DEL CONTRATO NO CUMPLIDO

/ EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

/ PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO /

EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO /

CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / FACULTADES DEL JUEZ / FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA / EJERCICIO DE LA

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

[E]n la contratación estatal no está prevista la acción de cumplimiento, entendida como aquella orientada a que ante el incumplimiento de la entidad pública de las obligaciones contractuales a su cargo, pueda exigírsele que las cumpla o que el juez ordene la ejecución del contrato, como tampoco cabe exigir el cumplimiento judicial del contratista si fue éste el que incumplió el contrato. En el primero de los casos, se está frente a una responsabilidad contractual y cabe solicitar al juez que ordene a la administración reconocer y pagar los perjuicios que con su conducta causó al contratista y en el segundo, existen las medidas coercitivas y las potestades sancionatorias atribuidas a la administración por la ley para asegurar la ejecución del objeto contractual. Así se desprende del art. 87 del c.c.a. cuando señala como una de las pretensiones del contencioso contractual que se declare el incumplimiento del contrato y que se condene al contratante responsable a

indemnizar los perjuicios. Esto significa que la aplicación del art. 1546 del Código Civil que consigna la llamada condición resolutoria tácita en relación con los contratos estatales presenta algunas modificaciones. No sucede lo mismo con la exceptio non adimpleti contractus, toda vez que ella además de estar prevista en el ordenamiento jurídico (art. 1609 del C.C.), es una regla de equidad en los contratos de los que se derivan obligaciones correlativas para ambas partes, aplicable en el ámbito de la contratación estatal por remisión del art. 13 de la ley 80 de 1993.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1609 / LEY 80 DE 1993ARTÍCULO 13 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 87 /

CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1546

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 13 de abril de 1999; Exp. 10131; C.P. Ricardo Hoyos Duque, del 16 de febrero de 1984; Exp. 2509; C.P. José Alejandro Bonivento Fernández, del 31 de enero de 1991; Exp. 4739, de 15 de septiembre de 1983; Exp. 3244, de 25 de junio de 1987; Exp. 4994; C.P.

Jorge Valencia Arango, del 15 de mayo de 1992; Exp. 5950 y 17 de enero de 1996; Exp. 8356.

TEORÍA DEL CONTRATO NO CUMPLIDO / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO

CUMPLIDO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PRESUPUESTOS DE LA

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA / BUENA FE / OBJETO DEL CONTRATO /

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO

[E]n el ordenamiento jurídico colombiano con miras a conciliar la prevalencia del interés público o la continuidad del servicio público con el interés jurídico del particular, se admite la exceptio non adimpleti contractus en los contratos administrativos, pero no con el alcance general y absoluto que tiene en la contratación entre particulares, sino limitada exclusivamente a aquellos casos en que el incumplimiento imputable a la administración coloque al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones. En estas condiciones, es legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos. En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de su obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 Constitución Política), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la

posibilidad de ejecutar el objeto contractual.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 83

IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO /

INEXISTENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL

CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SUMINISTRO / DEBERES DEL

CONTRATISTA / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

[D]e ninguna de las cláusulas del contrato, puede deducirse que la entidad estatal se reservó el derecho o la posibilidad de reducir el número de los alimentos a suministrar por el contratista; por el contrario, la cláusula primera estableció un número fijo de los alimentos que aquél debía entregar por día, con la posibilidad de adicionarlos, tal como se desprende de la cláusula segunda del contrato (…) El hecho de que la entidad demandada haya incumplido los pagos al contratista, está insinuado y afirmado sólo en la comunicación que éste envió a la gerente regional el 8 de mayo de 1992, un mes y 8 días después de haber iniciado la prestación de los servicios y en la comunicación del 15 de junio de 1992 en la cual informaba que los suspendía a partir de esa fecha. (…) no demostró el contratista cuándo presentó la cuenta correspondiente al mes de abril, puesto que en lo que hacía referencia a la del mes de mayo la administración todavía no estaba en mora, si se tiene en cuenta que dicha circunstancia se daría pasado el 10 de junio sin que se hubiera efectuado el pago. De la cuenta correspondiente al mes de junio, tampoco se tuvo en el expediente información alguna. La circunstancia de que

Telecom haya reconocido que las cuentas del contrato debían agotar trámites fiscales y de legalización para poder ser canceladas, no evidencia un incumplimiento serio y grave de su parte y más aún, si se tiene en cuenta la falta de información sobre el momento de presentación de las mismas por parte del contratista.

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / INEXISTENCIA DEL

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SUMINISTRO / DEBERES DEL CONTRATISTA / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO / FALTA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEFICACIA DE LA PRUEBA En lo que respecta a la reducción del suministro de alimentación, tampoco se probó que la entidad hubiese ordenado dicha situación. Pese a que con la prueba testimonial el contratista intentó probarla (…) no es tarea de la Sala el examen de las variaciones que pudieron tener las cantidades del suministro de alimentación, cuando la parte actora no lo hizo y a quien en últimas le correspondía la carga de la prueba (art. 177 c. de p.c.). (…) la terminación anticipada del contrato no fue prevista por las partes. Y sin perjuicio de la terminación unilateral reservada a la entidad pública por la ley y la cláusula vigésima del contrato, el contratante que no tuviese interés en la prórroga del plazo inicial, solo quedaba liberado de continuar su ejecución si así lo manifestaba a la otra con un mes de antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicialmente pactado, tal como se previó en la cláusula

décima primera del contrato. De los anteriores argumentos fácticos y aplicados los razonamientos que se hicieron sobre la teoría de la excepción de contrato no cumplido que alega el apelante (…) los presupuestos para hacerla procedente no se dieron. De una parte, si bien es cierto la entidad demandada no satisfizo en la forma convenida el pago de los anticipos pactados en el contrato, el contratista tampoco fue puntual en la presentación de las cuentas. La reducción o modificación del objeto contractual no fue demostrada y fundamentalmente el incumplimiento de la entidad pública demandada no fue de tal magnitud o gravedad, que razonablemente imposibilitara el cumplimiento del contratista.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil (2000).

Radicación número: CE-SEC3-EXP2000-N13530

Actor: CARLOS GARCÍA TABARES.

Demandado: TELECOM Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia del 13 de marzo de 1997 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES PROCESALES 1º.- La demanda El señor CARLOS GARCIA TABARES, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción contractual prevista en el artículo 87 del C.C.A., formuló

demanda ante el Tribunal Administrativo de Córdoba el 12 de octubre de 1.994, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: “1.1. Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA (sic) de la Resolución 12010011-001611 de Agosto 3/92 emanada de la Gerencia de Telecom Regional Montería, y por medio de la cual se declaró la CADUCIDAD administrativa del contrato RMO-00043/92 celebrado por dicha entidad con la firma TODO ALIMENTOS LTDA., representada legalmente por mi poderdante CARLOS A. GARCIA TABARES, y cuyo objeto era el suministro del alimentos para la Cafetería de la Regional Montería de Telecom. 1.2. Que se declare también NULA, la resolución 12010011-002333 de octubre 13/92, por medio de la cual se negó el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución arriba mencionada. 1.3. Como consecuencia de lo anterior, se declare a la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOMresponsable del incumplimiento del contrato RMO 00043/92 celebrado con mi poderdante. 1.4. Que se condene a TELECOM a pagar a mi mandante, como resultado de las declaraciones anteriores, a pagar a mi poderdante (sic) la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES, incluyendo el lucro cesante, y los intereses compensatorios de los que sumen desde la fecha de la causación del perjuicio hasta la fecha efectiva de pago de la cuantía solicitada o lo que resultare probado en el proceso si fuere

mayor. Igualmente, la suma del 20% del valor total del contrato, es decir, $2.912.222 equitativa a la pactada en la cláusula penal pecuniaria, más los intereses del 2.8% mensual hasta el día de pago y los reajustes monetarios. 1.4.1.- El pago se hará pesos legales, es decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fijado por el DANE, entre las fechas de causación del daño y perjuicio hasta el pago definitivo y real. 1.4.2.- Que se le pague a mi mandante por los perjuicios morales, que son los que no pueden avalarse (sic) económicamente (aflicción, angustia, mala reputación, incapacidad comercial por la caducidad, etc) tanto presentes como futuros la suma de MIL GRAMOS oro fino al precio certificado por el Banco de la República al momento del pago definitivo. Todo se imputará primero a intereses. 1.4.3. Que se le cancelen a mi poderdante los gastos del proceso y los intereses aumentados con la variación del INPC. Igualmente pido se le cancelen íntegramente las pólizas de seguros que canceló SEGUROS BOLIVAR S.A. a favor de TELECOM.- Regional Montería por este contrato. O subsidiariamente, que se declare como consecuencia de la nulidad de las resoluciones atacadas, que la sociedad TODO ALIMENTOS LTDA, no está obligada al pago de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato referido y que TELECOM, no puede hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 1.5. Que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOMdictará dentro de los treinta (30) días siguientes al conocimiento de la sentencia debidamente ejecutoriada, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento inmediato.” 2º.- Fundamentos de hecho En la demanda se narran los siguientes: 1º.- Previo el proceso de invitación pública, la gerente de TELECOM Regional Montería y el representante legal de la firma TODO ALIMENTO LTDA, suscribieron el contrato RMO 00043/92, el cual tenía como objeto la atención de la cafetería y el suministro de desayunos, almuerzos, comidas y refrigerios al personal que laboraba en la sede principal de Telecom en Montería. 2º.- El contrato tenía un valor de $14.561.100 y una duración de 9 meses del 1º de abril de 1992 al 31 de diciembre de ese año. 3º.- El contratista debía suministrar diariamente 10 desayunos, 80 almuerzos, 20 comidas y 30 refrigerios, excepto los sábados cuando tal número disminuía. 4º.- En la cláusula sexta del contrato se previó que TELECOM pagaría los servicios del contratista de la siguiente forma: El 60% del valor mensual mínimo de los suministros pactados en forma anticipada dentro de los 10 primeros días de cada mes, previa presentación y tramitación de la respectiva cuenta de cobro y el 40% restante, una vez se hiciera la respectiva relación de servicios prestados diariamente. 5º.- Desde el inicio del contrato TELECOM incumplió la anterior forma de pago, a pesar de los reclamos del contratista y como respuesta se le ordenó que desde el mes de junio de 1992 sólo entregaría 15 comidas diarias y no las

estipuladas en el contrato, lo cual desde luego causó serios traumatismos a la empresa contratista, quien había hecho inversiones en infraestructura y en personal. TELECOM adujo razones de orden presupuestal, lo cual era falso si se tiene en cuenta que el contrato contaba con su debida reserva presupuestal . 7º.- Ante el reiterado incumplimiento de TELECOM, tanto en los pagos como en la reducción del suministro, el 15 de junio de 1992 el contratista le comunicó a la gerente de la regional que por las anteriores razones no prestaría más los servicios contratados. 8º.- El 3 de agosto de 1992, TELECOM expidió la resolución 12010011001666 en la cual declaró la caducidad del contrato, aduciendo la causal f. del art. 62 del decreto 222 de 1983, ordenó su liquidación y hacer efectiva la cláusula penal con cargo a la póliza de cumplimiento. Dicha resolución fue confirmada, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el contratista, a pesar de que Telecom reconoció en ese acto el incumplimiento en el pago de sus obligaciones, aduciendo razones de orden interno de la auditoría fiscal y guardó silencio con respecto a la ocurrencia de las demás circunstancias 9º.- TELECOM hizo efectivas las garantías prestadas por Seguros Bolivar y a la vez esta compañía repitió por la vía del proceso ejecutivo contra TODO ALIMENTO LTDA. las sumas pagadas a TELECOM. 10º.- La declaratoria de la caducidad impidió a la firma contratista participar en otras licitaciones por el término de 5 años y a su vez significó daño a su honorabilidad comercial.

3o.- La sentencia del tribunal El tribunal desechó las pretensiones de la demanda aduciendo que “Es sabido, que por regla general los contratos son ley para las partes, lo cual implica que no pueden ser desconocidos unilateralmente. En los contratos administrativos, como el que se refiere este proceso, que lo es el de suministro, la administración pública por ministerio de la ley, en virtud de las cláusulas exorbitantes, puede en determinadas circunstancias dar por terminado unilateralmente el contrato. Pero este es un privilegio exclusivo de la administración y el particular que contrata con la administración pública, conoce de este privilegio de la administración, que es exclusivo de ella y que nunca puede estar radicado en cabeza del particular contratante, pues de serlo se estaría autorizando la justicia privada, es decir la justicia tomada por su propia mano, lo cual obviamente no está permitido. Si Telecom como lo afirma el demandante, había incumplido el contrato, lo legal y jurídico era acudir a la justicia a fin de que se reconociera ese incumplimiento con las consecuencias normales que ello acarrea, pero no dar por terminado el contrato como lo hizo el actor. Si ello es así, y el demandante dejó de cumplir con lo pactado, obviamente las resoluciones acusadas tienen un sustento fáctico correcto, razón por la cual la declaratoria de caducidad era procedente y se ajusta a derecho.” 4º.- El recurso de apelación Argumenta el demandante que la providencia del tribunal debe ser revocada para acceder a sus pretensiones, si se tiene en cuenta que el razonamiento jurídico del tribunal se contrae a precisar que en los contratos

administrativos la terminación unilateral del contrato solo puede aplicarla la administración pública, cosa que no se discute, pues a los particulares solo les queda “la posibilidad de seguir sufriendo los abusos de la administración, mientras la justicia declara o no el incumplimiento del contrato.” Pero si Telecom incumplió primero, al no cancelar oportunamente el pago adelantado del contrato según lo pactado y si rebajó sin motivación alguna el número de comidas a suministrar por el contratista, es evidente que existe un claro incumplimiento contractual que no puede permitir judicialmente declarar una caducidad con todos sus efectos legales. No comparte el planteamiento de la sentencia la cual básicamente lo que dice es que el contratista no podía suspender la ejecución del contrato, a pesar de que no hay duda del incumplimiento de Telecom, pues al parecer aquel estaba condenado a enriquecer sin justificación al Estado. Considera el recurrente que “tal incumplimiento no obstante haberse presentado primero por parte de la entidad demandada, le resta sus posibilidades de que se haga justicia, ya que las resoluciones acusadas tienen un fundamento fáctico, como si lo que se discutiera en el proceso es el fundamento de hecho y no la imposibilidad JURIDICA de Telecom, de declarar la caducidad y posterior liquidación unilateral del contrato.” Como sustento de sus argumentos el recurrente cita la sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.299, en la cual el Consejo de Estado sostuvo que “...Si, como se vio, la entidad contratante no había pagado la totalidad del anticipo, no estaba en condiciones de exigir que la contratista cumpliera sus

obligaciones dentro del término legal pactado en el contrato; y si esta incurrió en mora en el cumplimiento de parte de sus obligaciones, el hecho de encontrarse la contratante en mora de pagar el anticipo no le permitía imponer multas ni decretar la caducidad del contrato”. Manifiesta también el recurrente que la misma sentencia reiteró la pauta jurisprudencial, según la cual “frente al incumplimiento bilateral, la administración no podía hacer uso ni de la cláusula de caducidad, ni de su facultad de sancionar con multas el incumplimiento del contratista, por prohibirlo el artículo 1609 del Código Civil, pues encontrándose ambas partes en incumplimiento, ninguna puede imputar mora al otro”. 5º. Los alegatos de conclusión. Presentó alegatos de conclusión sólo la entidad demandada para manifestar que las resoluciones acusadas son el resultado del incumplimiento del contratista, quien a solo dos meses y medio de haberse iniciado el contrato, informó a TELECOM la terminación del mismo aduciendo el incumplimiento en el pago de los anticipos y la reducción del número de comidas; fundamentos que no tienen razón de ser por los siguientes motivos: “a.- Los anticipos no se pagaron porque EL CONTRATISTA NUNCA presentó a tiempo las respectivas cuentas”. La cuenta de cobro del 60% de anticipo debía presentarla el día 10 del mes anterior, lo cual quiere decir, que la correspondiente al mes de abril (mes en que se inició el contrato) no se le podía pagar en la fecha indicada, porque el 10 de marzo apenas se estaba adelantando el proceso de contratación. La cuenta de anticipo correspondiente al mes de mayo debió EL

CONTRATISTA presentarla el día 10 de abril y sólo lo hizo el 5 de mayo de 1992, lo cual puede verificarse con la cuenta que reposa en el expediente. Y la cuenta del mes de junio nunca fue presentada. No obstante, la demandada reconoce que al contratista se le informó que la causa en la demora en el pago se debía a que TELECOM como establecimiento público que era al momento de celebrar el contrato, tenía que ceñirse a una serie de trámites fiscales. b. En relación con la presunta rebaja en el número de comidas, aducida por el demandante, puede verificarse que Telecom no dio la orden de reducirlas, por cuanto en ningún momento se redujo la planta de personal de la Empresa y siendo el suministro de alimentos un derecho prestacional extralegal de los trabajadores, hubiera implicado un conflicto laboral que en la práctica tuvo que solucionar la Sección de Recursos Humanos cuando la firma contratista suspendió el suministro, ya que se vio obligada a contratarlo por caja menor mientras se hacía una nueva adjudicación. Precisa el apoderado de la entidad que “si en algún momento se dio un presunta rebaja de número de comidas ello obedeció a los movimientos normales que se generan en el manejo del recurso humano, tales como vacaciones, incapacidades, licencias, comisiones de servicios, etc. Situaciones que son eminentemente temporales y que esto no obedecía a una orden de reducción del servicio”. Finalmente afirma el apoderado de la entidad demandada, que a pesar de que se llamó en repetidas ocasiones al representante legal de la firma de alimentos, ante la suspensión del servicio por la situación de tipo laboral que se

presentó en la entidad, no obtuvo solución alguna por parte del demandante. 6o.- Concepto del Ministerio Público La Procuradora Sexta delegada del Ministerio Público ante esta Sección solicita la confirmación de la sentencia, toda vez que no está demostrado el incumplimiento de la entidad demandada. Luego de hacer algunas consideraciones sobre la naturaleza del contrato de suministro en el sentido de que una de las características especiales de este contrato “es que no se sabe siempre, a ciencia cierta, el número de bienes que se van a requerir durante el periodo del contrato, por lo que la cantidad de tales bienes, dependiendo de ciertas circunstancias, puede ser superior en algunas entregas e inferior en otras, según las necesidades del servicio”, afirma que se desprendía de la forma de pago prevista en la cláusula sexta del contrato un pago fijo mensual y el resto variable, correspondiente al consumo que efectivamente se diera cada mes, lo cual significa que el contratista aceptó la posibilidad de que el suministro variara durante la ejecución contractual. Tampoco se acreditó por el contratista que la entidad demandada haya incurrido en mora de pagar las cuentas del contrato, si se tiene en cuenta que en el expediente sólo se acreditó la presentación de la cuenta de cobro por concepto del anticipo correspondiente al mes de mayo de 1992, pero no se acreditó cuando fueron presentadas las correspondientes a los meses de abril y junio. Para la Delegada del Ministerio Público, no es la inexistencia de pruebas acerca del incumplimiento de la entidad demandada la única razón para desestimar las pretensiones de la demanda, sino también el análisis del vicio de falsa motivación que se le imputa al acto acusado.

Considera que en la resolución de caducidad que se ataca, a juicio de la entidad demandada se configuró el incumplimiento de las obligaciones del contratista con su decisión de dar por terminado anticipada y unilateralmente el contrato, circunstancia que está plenamente demostrada con el oficio que envió el 16 de junio de 1992. El Ministerio Público estima que “si el contratista consideró que la entidad demandada estaba incumpliendo el contrato, ha debido recurrir a la instancia judicial si directamente no obtuvo solución a sus reclamaciones”. Sin embargo observa, que “la reacción del contratista fue precipitada y exagerada”, pues sólo llevaba dos meses y medio de ejecución del contrato cuando decidió suspenderlo por incumplimiento de la entidad contratante. Si bien el contratista se excusó en el art. 1602 del Código Civil, según el cual, el contrato es ley para las partes, no tuvo en cuenta, sin embargo, lo dicho por la norma en su parte final en cuanto a que el contrato “no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Y lo cierto es que la ley en materia de contratación administrativa, sólo le brindó esa facultad a la entidad estatal, no al contratista.

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

La Sala confirmará la sentencia recurrida, previo el examen de los siguientes aspectos: 1) Los hechos probados en el proceso 2) la excepción de incumplimiento alegada por la parte actora 3) El caso concreto.

1. Los hechos probados en el proceso En el expediente están acreditados los siguientes hechos, relevantes para

desatar la controversia: 1.- El contrato No. RMO-00043-93 (fl. 27) suscrito por las partes el 26 de marzo de 1992, por un valor de $14.561.100 (reajustable) y un plazo de 9 meses, del 1º de abril al 31 de diciembre de 1992, del cual se resaltan las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATOEL CONTRATISTA se obliga a la atención de la Cafetería y al suministro de desayunos, almuerzos, comidas y refrigerios al personal de TELECOM que labora en la Gerencia Regional de Montería. Deberá suministrar diariamente (…) de lunes a viernes. Desayunos: Diez (10); Almuerzos Ochenta (80); Comidas Veinte (20); Refrigerios Treinta (30); Sábados: Desayunos: Cinco (5); Almuerzos treinta (30), Refrigerios treinta (30), aclarando que es un refrigerio diario por funcionario. (…) .

SEGUNDA: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar los pedidos adicionales que TELECOM le solicite, debidamente autorizados; su liquidación se hará mensualmente, la cuenta de cobro debe ir acompañada de la autorización del servicio y presentarse dentro de los cinco primeros días del mes. (…) SEXTA: FORMA DE PAGO: TELECOM cancelará al CONTRATISTA sus servicios de la siguiente forma: a) el 60% del valor mensual mínimo de los suministros pactados en forma anticipada, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, previa presentación y tramitación de la cuenta de cobro, la cual deberá presentar el contratista el día 10 del mes anterior. b) el 40% restante se cancelará una vez hecha la

conciliación mensual, que deberá efectuarse en los cinco primeros días del mes siguiente al causado, acompañada de una relación especificando los servicios prestados diariamente así: Clase de servicio, número, valor unitario y valor total; igualmente la constancia expedida por el interventor del contrato sobre la correcta prestación del servicio: DECIMA PRIMERA. DURACIÓN DEL CONTRATOLa duración del presente contrato será de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. PARAGRAFO: Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra su decisión de dar por terminado el presente contrato con una anticipación no menor de un (1) mes a la fecha del vencimiento.

DECIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITOPor circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspende (sic) temporalmente la ejecución del contrato, lo que se hará mediante la suscripción de un acta por parte del interventor del contrato y el CONTRATISTA donde conste tal evento, (…) Cuando se presente circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que afecten las obligaciones del contratista, para ser aceptadas, éste deberá comunicarlas por escrito a TELECOM inmediatamente tengan ocurrencia, con la debida comprobación. Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas y definidas en el art. 64 del Código Civil y artículo 10 de la ley 95 de 1980 (sic), por lo tanto no se aceptará adición o modificación alguna a éste concepto.” El contrato por lo demás, estipulaba las obligaciones a cargo del contratista,

tales como vigilancia de la cafetería, disposición del personal para atenderla, elementos suministrados por Telecom, mantenimiento y aseo de las instalaciones, interventoría del contrato, multas al contratista, cláusula penal pecuniaria, garantías del contrato, caducidad del contrato, apropiación presupuestal, etc. 2.- El contratista fue el señor Carlos Alberto García Tabares, propietario del establecimiento de comercio denominado TODO ALIMENTO, debidamente matriculado como persona natural en la Cámara de Comercio de Montería (fl. 21). 3.- Las condiciones generales elaboradas por Telecom para la invitación a las personas interesadas en la prestación del servicio de alimentación (fl. 80 a 93), de las cuales se resalta el punto 7 del anexo No. 1, (fl. 94) que establecía: “7. Los servicios subsidiados de desayuno, almuerzo y comida se ofrecerán al personal de Producción en turnos; solamente tomarán los servicios que coincidan con el horario de su turno (…) El servicio de almuerzo será suministrado al personal administrativo que esté laborando; se dará un solo servicio por funcionario. No tendrán derecho al servicio de alimentación subsidiado los funcionario (sic) que se encuentren en permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, licencias por enfermedad o maternidad, comisión, suspensión, compensatorios y en general toda ausencia, con excepción del cumplimiento de citas médicas”. 4.- Reposa en el expediente copia de la CUENTA DE COBRO 002 presentada por el contratista con fecha mayo 4 de 1992 para el pago del anticipo del 60% del valor mensual de los suministros de alimentos, por un valor de $970.740,

correspondientes al del mes de mayo de 1992 (fl. 38) 5.- Con fecha 5 de mayo de 1992 el jefe de Desarrollo de Recursos Humanos de la entidad demandada, certificó la prestación de los servicios por parte del contratista, a efecto de que se le cancelara la anterior cuenta. (fl 37). 6.- En comunicación de 8 de mayo de 1992 (fl. 33) di