CE-SECCION TERCERA-07001-23-31-000-2000-00448-01(29054)-2019

COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL JUEZ /

COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL

CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidad (sic) públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por el tercero interviniente, de conformidad con los artículos 129 y 132 del CCA, contra una sentencia proferida en un proceso de doble instancia, pues a la fecha de presentación de la demanda -3 de noviembre de 2000la suma de la pretensión mayor debía superar $26.932.000 y como en este caso equivale a $97.363.280 el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta corporación.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 82 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129 / CÓDIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 132

ACCIÓN CONTRACTUAL / ACCIÓN CONTRACTUAL DE RESPONSABILIDAD /

ALCANCE DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONTRATO ESTATAL / MEDIO DE CONTROL

DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES La acción contractual es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un contrato suscrito por entidades públicas y para solicitar su liquidación judicial

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

CONTRACTUAL DE RESPONSABILIDAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE

LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES /

CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN / INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN /

INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL El término para formular pretensiones en procesos contractuales, de conformidad con el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, es de (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar en los contratos que requieran liquidación y no fuere efectuada. En este caso, el contrato no previó

término para la liquidación de común acuerdo. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de la celebración del contrato, establecía que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, durante el término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación. A su vez los artículos 61 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 10 del artículo 136 del CCA, aplicable al caso por esta vigente al momento en que empezó a correr el tiempo para intentar la demanda, dispusieron que si el contratista no se presentaba la liquidación o las partes no llegaban a un acuerdo sobre el contenido de la misma, sería practicada directa y unilateralmente por la entidad mediante acto administrativo, dentro del término de 2 meses. El término de 4 meses del contrato suscrito el 4 de julio de 1997 fue prorrogado por las partes en dos oportunidades. En el contrato adicional (…) se pactó una ampliación al plazo inicial de 3 meses [hecho probado 5.5]. En contrato adicional 002 de 1998 se acordó un plazo adicional para la finalización de 2 meses contados a partir del 24 de febrero de 1998, esto es, que el contrato estuvo vigente hasta el 24 de abril de ese año (…) A partir del día siguiente inició el

conteo de 4 meses para la liquidación bilateral del contrato, que finalizaron 25 de agosto de 1998. Al día siguiente inició el plazo de 2 meses para la liquidación unilateral, que vencieron el 26 de octubre de 1998. Como la demanda fue interpuesta el 13 de septiembre de 2000, esto es, dentro del plazo de 2 años contados a partir del vencimiento del término para la liquidación del contrato, no operó el fenómeno de la caducidad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 - NUMERAL 10 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 / LEY 80 DE 1993ARTÍCULO 60

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / CESIÓN DEL CRÉDITO / EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO / TERCEROS PROCESALES / DEPARTAMENTO / CONTRATANTE / CONSENTIMIENTO El departamento de Arauca está legitimado en la causa por pasiva, pues fue la parte contratante en el convenio (…) En la sentencia de primera instancia, el Tribunal concluyó que el tercero interviniente no estaba legitimado en la causa por activa, pues aportó un documento privado no autenticado y no probó la notificación y aceptación previa al negocio de cesión (…) la Cooperativa de Desarrollo Territorial cedió los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato (…) en favor (…) También se probó que, perfeccionado el contrato, se notificó al

gobernador del departamento de Arauca quien aceptó la cesión, según se acreditó con la copia auténtica de esa actuación, en la que consta la firma del ese funcionario (…) Estos documentos no fueron tachados de falsos por la entidad demandante (…) Si bien la cesión del crédito derivado del contrato se celebró antes de la notificación a la entidad pública, tal circunstancia no afecta la legitimación de (…) pues se llevó a cabo conforme a los artículos 1961 y 1962 del Código Civil. Según esos preceptos, el negocio se notifica con la exhibición del título y produce efectos una vez aceptado por parte del cedido. Aunque según la cláusula vigésima del contrato, antes de la suscripción de la cesión se requería la autorización previa del departamento (…) no significa que la misma no hubiere producido efectos frente al cedido, pues el departamento consintió dicho negocio jurídico, en aplicación de las normas supletivas previstas en la ley civil para este tipo de contratos, al aceptar a (…) como cesionario de los derechos del contrato. Además, a partir de la intención común (communis intentio), conforme al artículo 1618 del Código Civil, que aparece exteriorizada en el texto del acuerdo, se concluye que la finalidad de la disposición contractual era permitir a la entidad pública contratante definir si consentía o no la cesión del crédito, circunstancia que ocurrió una vez se perfeccionó el negocio jurídico.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1961 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1962 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1618

CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública, es el acto jurídico por el cual se determinan el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. Al acto jurídico de la liquidación del contrato pueden concurrir diferentes actores, todos en momentos distintos del proceso, con el objeto de garantizar que las relaciones jurídicas de la administración finalicen de manera clara y objetiva. En primer lugar, como es natural la ley prefiere la liquidación de mutuo acuerdo, derivada de la autonomía privada y, por ello, constituye un verdadero negocio jurídico. Dicho negocio será susceptible de control judicial, por virtud de salvedades en ella contenidas, por los vicios del consentimiento o por eventos sobrevinientes a su perfeccionamiento. En segundo lugar, ante el fracaso de la liquidación bilateral o voluntaria, la administración cuenta con la prerrogativa de adoptar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a los recursos legales y al control judicial, que, en el marco razonable del poder dispositivo conferido, refleje los débitos y créditos a favor de la entidad y el contratista.(…) La oportunidad para la liquidación bilateral y unilateral de los contratos de la administración quedó definida, pues el criterio jurisprudencial, en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, fue incorporado en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 44 de la Ley

446 de 1998 (…) También inspirado en la jurisprudencia de esta Corporación, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 define los plazos respectivos. Así para la liquidación bilateral, las partes tienen un término de 4 meses siguientes al momento en que se termina el plazo de ejecución del contrato y la administración tiene un plazo de 2 meses siguientes a la fecha en que venció el término de la liquidación por mutuo acuerdo. En tercer lugar, corresponde al juez del contrato, en la ausencia de las dos anteriores modalidades –ya sea por inexistencia total o parcial o por la pérdida de sus efectos vinculantes por causal de nulidad– proceder a liquidar el contrato. El fundamento de la liquidación judicial se encontraba en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que se terminó el contrato, en ejercicio de la cual el demandante podría requerir las demás “declaraciones y condenas” que resulten pertinentes. De acuerdo con el literal d -ordinal 10º del artículo 136 de esa norma-, el interesado está habilitado acudir ante el juez del contrato, para obtener de éste la liquidación correspondiente.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 60 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 61 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 / LEY 1150 DE 2007ARTÍCULO 11 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 87 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 - LITERAL DORDINAL 10º - DECRETO LEY 222 DE 1983

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Tercera,

sentencia del 16 de febrero de 2001 Rad. 12660 [fundamento jurídico C]; sentencia del 2 de mayo de 2002, Rad. 20742 [fundamento jurídico D] y sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 15239 [fundamento jurídico 2.5], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 451 y 478, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de agosto de 1984, Rad. 3215 [fundamento jurídico 4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 18172017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 455, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de octubre de 1980, Rad. 1960 [fundamento jurídico F], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 461, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de junio de 2008, Rad. 16293 [fundamento jurídico 5.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 461, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 1988, Rad. 3615 [fundamento jurídico C] Consejo de Estado, Sección

Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Rad. 18606 [fundamento jurídico 4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 416-417, CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA /

CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS

UNITARIOS / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBRAS

ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija. En estos, el contratista es el único responsable de la vinculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales. En el contrato a precios unitarios, la forma de pago es por unidades o cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas. En el contrato a precio global se entienden incluidos todos los costos, directos e indirectos, en los que incurra el contratista y, por ende, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no contempladas. A su vez, en el contrato pactado a precios unitarios, toda cantidad mayor o adicional a la

ordenada y autorizada por la entidad contratante debe ser reconocida en la liquidación del contrato. Ello no obsta para que, en uno y otro caso, el contratista reclame por hechos que a su juicio desequilibren la ecuación financiera del contrato. (…) a mayor cantidad de obra ejecutada, en los contratos suscritos a precios unitarios, es aquella que fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución, así, la prestación debida se prolonga sin modificación alguna al objeto contractual. Las obras adicionales o complementarias son actividades no previstas en el contrato y que se requieren para la obtención y cumplimiento de su objeto contractual. Por ello, su reconocimiento supone la suscripción de un contrato adicional o modificatorio. El reconocimiento de mayores cantidades de obra u obras adicionales o complementarias, exige haber sido previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante, mediante actas y contratos modificatorios o adicionales, según el caso.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 / DECRETO 222 DE 1983

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, Rad. 18080 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 416-417, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, Rad. 18080

[fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de

Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 416-417. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1987, Rad. 3886 [fundamento jurídico C], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 437-438. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 9 de mayo de 1996, Rad. 10.151 [fundamento jurídico 6]; sentencia de 29 de agosto de 2007, Rad. 15.469 [fundamento jurídico 2.5] y sentencia de 23 de abril de 2008, Rad. 16.491 [fundamento jurídico 4.3.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 393, 394 y 798.

CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO /

EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL

CONTRATO ESTATAL / INDEXACIÓN / RECONOCIMIENTO DE LA

INDEXACIÓN / PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / MAYOR CANTIDAD DE

OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA

PÚBLICA / INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS

MORATORIO / PAGO AL CONTRATISTA / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / PAGO DE LA OBRA PÚBLICA / PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIÓN DINERARIA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / MORA EN EL PAGO DE LA

OBLIGACIÓN DINERARIA / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO /

ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / FÓRMULA

PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO El reajuste de precios del contrato busca impedir que las variaciones de los factores que son determinantes en el precio, por fenómenos económicos como la inflación o el aumento de costos, afecten el equilibrio económico del contrato. Por ello, es usual pactar fórmulas actuariales que permitan ajustar los precios iniciales, con fundamento en las variaciones de sus componentes en el mercado, para que correspondan a la realidad de los costos en el momento de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. La ausencia de pacto de cláusula de reajuste no impide que el contratista reclame vía judicial la actualización de los precios. En este evento, el afectado deberá acreditar la variación negativa de precios y la incidencia de esta variación en sus ecuación de costos. De acuerdo con la pruebas, la entidad demandante realizó los ajustes de precios del contrato en 5 actas que arrojaron un monto total de $97.363.280.19 (…) y esa cifra fue tenida en cuenta por el Tribunal, en la parte resolutiva del fallo de primera instancia, para

liquidar el contrato. La demandante en reconvención y el tercero interviniente debían probar que la liquidación contenida en las actas de reajustes no correspondía a los valores que se debían con ocasión del reajuste de precios. Se limitaron a aportar unos proyectos de actas (…) que no fueron suscritas, carecen de soportes y no permiten identificar cuáles fueron las variaciones negativas de los precios que justificarían aceptar los valores allí incluidos. No se allegó al proceso, ni se practicó durante el mismo, prueba técnica que permita concluir que existió un error técnico en las actas de reajustes de precios, derivadas, por ejemplo, de una aplicación indebida de fórmula de reajuste pactada, o de yerros en los valores que la soportan. Tampoco se probó una variación negativa de los costos distinta a la contenida en las actas de ajustes y de existir, si la misma tuvo impacto en los componentes del precio unitario, que permita una liquidación diferente a la calculada en aplicación de la fórmula prevista en el contrato.

EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / PAGO / MORA / MORA EN EL PAGO /

MORA DEL CONTRATANTE / DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO

ANTIJURÍDICO DERIVADO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / FALTA DE

PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / INDEXACIÓN / PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN Según el artículo 1625 del Código Civil, el pago es uno de los modos de extinguir las obligaciones. El pago es, además, la prestación de lo que se debe (art.

1626CC). Este debe hacerse conforme al tenor de la obligación (art 1627 CC). Además, el pago debe comprender lo intereses e indemnizaciones que se deben (art. 1642 CC). Cuando el incumplimiento del pago se traduce (mora) se produce un daño que se debe reparar. Para obligaciones dinerarias, basta que el acreedor acredite el incumplimiento para que se genere el deber de reparar el perjuicio derivado de la mora (1608 CC). Esa misma norma determina el momento a partir del cual se incurre en ella de acuerdo con las siguientes reglas: (i) cuando el deudor no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; (ii) cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla y (iii) en los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. (…) Como se acreditó que la entidad demandante no pagó las sumas correspondientes a las mayores cantidades de obra y reajustes de precios que debía al contratante con ocasión de la ejecución del contrato, se condenará por intereses moratorios (1608 CC). Para el cálculo del interés se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: (…) Capital: El capital sobre el cual se calcularán los intereses será de $97.716.140 que corresponde a los pagos pendientes por reajustes de precios y mayores cantidades de obra. (…) Momento a partir del cual se causaron los intereses: En la cláusula tercera se pactó que el precio se pagaría así: (i) el 50%

en calidad de pago anticipado y (ii) el restante con la presentación de las actas parciales de obra, a entera satisfacción del interventor y con la aprobación del jefe de división de interventoría y supervisión técnica y posterior trámite ante Secretaría de Hacienda Departamental. Se probó que se elaboraron actas de reajuste de precios, pero estas no tienen fecha (…) Frente al acta final de recibo de obra no establecer si se surtió el trámite pactado en el contrato. (…) La indexación de la suma correspondiente al valor no pagado de un contrato, constituye un procedimiento mediante el cual se actualiza una obligación de dar una suma de dinero, si entre el día en que se hizo exigible la obligación y el momento del pago, se redujo la capacidad adquisitiva de la moneda. La indexación responde al fenómeno de la devaluación de la moneda por efectos inflacionarios, que imponen el reajuste, con el propósito de garantizar la reparación integra del daño. Con independencia de la conducta de las partes frente al trámite liquidatorio, lo cierto es que la indexación debe ordenarse por constituir el pago del valor real del contrato, dada la pérdida adquisitiva de la moneda. Por ello, se modificará la liquidación ordenada en primera instancia, para incluir en ella la actualización del capital correspondiente a la cifra pendiente de pago por las mayores cantidades de obra y el reajuste de precios del contrato, desde la fecha en que se incurrió en mora en el pago de la obligación.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1625 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 1626 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1627 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 1642

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema revisar: Consejo de Estadio, Sección Tercera, sentencia de 22 de febrero de 2001, Rad. 13.682 [fundamento jurídico 5.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017

Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 424. Consejo de Estadio, Sección Tercera, sentencia de 2 de septiembre de 2004, Rad. 14.578 [fundamento jurídico G], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 427-428. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de marzo de 1980, Rad. 1379 [fundamento jurídico A]; sentencia del 24 de mayo de 2000, Rad. 17465 [fundamento jurídico 5]. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de octubre de 2003, Rad. 13412 [fundamento jurídico D]; sentencia de 5 de diciembre de 2006 Rad. 22920 [fundamento jurídico 3.3.1] y sentencia de 14 de abril de 2010 Rad. 17214 [fundamento jurídico 5.4] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de mayo de 2009, Rad. 16853 [fundamento jurídico 6.2 y 7.2], Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 1996, Rad. S638 [fundamento jurídico párrafo 28].

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 07001-23-31-000-2000-00448-01(29054)

Actor: DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Demandado: COOPERATIVA DE DESARROLLO TERRITORIAL LTDA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

(APELACIÓN SENTENCIA) MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Mecanismo para reclamar la liquidación judicial del contrato. CESIÓN DE DERECHOS-Aplicación de las normas supletorias del Código Civil. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Concepto LIQUIDACIÓN BILATERALConcepto. LIQUIDACIÓN JUDICIALConcepto CONTRATOS A PRECIOS GLOBALES-Concepto. CONTRATO A PRECIOS UNITARIOSConcepto. CONTRATOS ADICIONALES-Concepto. MAYORES CANTIDADES DE OBRA--Concepto. MAYORES CANTIDADES DE OBRA-Deben ser incluidas en la liquidación del contrato si están probadas y la entidad las autorizó. REAJUSTES DE PRECIOS-Objeto. REAJUSTE DE PRECIOS-Aunque no se pacte fórmula de reajuste procede su reconocimiento judicial si se prueba la variación de precios y el efecto en la estructura de costos. INTERESES DE MORA-Se causan por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias. CONSTITUCIÓN EN MORA-Ante la falta de prueba sobre el plazo o condición para el cumplimiento de las

obligaciones se constituye con el requerimiento judicial al deudor. INTERESES DE MORA EN CONTRATOS ESTATALES-Ante el silencio de las partes la tasa de interés será el doble del interés legal sobre el capital actualizado. INDEXACIÓN--Concepto. INDEXACIÓN-Se ordena con independencia del comportamiento de las partes durante el proceso de liquidación. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el tercero interviniente contra la sentencia del 5 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que negó la intervención ad excludendum, ordenó la liquidación del convenio interadministrativos n.° 147 de 1997, condenó al Departamento de Arauca y negó las demás pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO El departamento de Arauca y la Cooperativa de Desarrollo Rural Territorial LTDA suscribieron convenio interadministrativo n.º 140 de 1997 para la pavimentación de la vía Arauquita-Caño Verde, cuyo derechos fueron cedidos a Marcelino Maldonado Trigos. La entidad contratista demandó la liquidación judicial del contrato y en la demanda de reconvención se pidió incluir los costos por mayores cantidades de obra, reajustes de precios, indexación e intereses moratorios. ANTECEDENTES El 3 de noviembre de 2000, el departamento de Arauca, a través de apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra la Cooperativa de Desarrollo Rural Territorial LTDA para que se liquidara judicialmente el convenio interadministrativo n.º 147 de 1997, por un valor de $97.363.280 en favor

de la demandada. En apoyo de las pretensiones, afirmó que la mora en la liquidación se debió a que la firma interventora presentó de forma extemporánea las adendas aclaratorias y al desinterés de la demandada en suscribir el acta. El 13 de febrero de 2001, se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. En el escrito de contestación de la demanda, la Cooperativa de Desarrollo Rural Territorial LTDA, al oponerse a las pretensiones, propuso como excepción la indebida integración del contradictorio, pues no se vinculó a Marceliano Maldonado Trigos cesionario de los derechos derivados del contrato. El 15 de mayo de 2001, la Cooperativa de Desarrollo Rural Territorial LTDA presentó demanda de reconvención. Pidió que en la liquidación del contrato se incluyeran los costos por reajuste precios y mayores cantidades de obras ejecutadas, indexación e intereses. En el escrito de contestación a la demanda de reconvención, el Departamento de Arauca señaló que no se ejecutaron obras adicionales a las pactadas, que en algunos ítems no se requirieron las inicialmente acordadas, que el acta final de recibo de la obra coincide con las actas parciales y que no desconoció el reajuste de precios. El 24 de mayo de 2001, Marcelino Maldonado Trigos presentó intervención ad excludendum. Sostuvo que es cesionario de la Cooperativa de Desarrollo Rural Territorial LTDA de los derechos que adquirió con ocasión del convenio y que en la liquidación debían tenerse en cuenta los valores pedidos en la demanda de reconvención.

El 24 de febrero de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante y el interviniente reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público y el departamento de Arauca guardaron silencio. El 5 de agosto de 2005, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió la sentencia impugnada en la que accedió a las pretensiones de la demanda, negó las de la demanda de reconvención y las propuestas por el tercero interviniente. Consideró que Marcelino Maldonado Trigos no estaba legitimado como cesionario para intervenir en el proceso, pues aportó un documento privado no autenticado y no probó la notificación previa al negocio de cesión. Frente a la demanda de reconvención concluyó que no se probaron mayores cantidades de obra y que como la Cooperativa de Desarrollo Rural Territorial LTDA fue la responsable de la falta de liquidación, no había lugar a indexación. El tercero interviniente interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 30 de septiembre de 2004 y admitido el 4 de marzo de 2005. El recurrente esgrimió que obran en copia auténtica los documentos que acreditan la cesión, su notificación y aceptación por el departamento de Arauca e insistió en las pretensiones de la demanda de reconvención y en las planteadas en su intervención. El 21 de agosto de 2014, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. El recurrente reiteró lo expuesto. El departamento de Arauca y el Ministerio Público guardaron silencio. Mediante auto de 11 de junio de 2011,

se declaró saneada la nulidad originada en primera instancia por la falta de notificación de la intervención ad excludendum.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidad públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por el tercero interviniente, de conformidad con los artículos 129 y 132 del CCA, contra una sentencia proferida en un proceso de doble instancia, pues a la fecha de presentación de la demanda -3 de noviembre de 2000la suma de la pretensión mayor debía superar