CE - 012331000200400966031AUTOQUEDECIDE20230615143549

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP)

Demandante: JORGE ALBERTO CHAPARRO SERRANO Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACÁ) Y OTROS

Medio de control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

Asunto: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA DE AUTO

QUE IMPUSO SANCIÓN POR DESACATO

Decide la Sala el grado de consulta de la providencia de 28 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que resolvió el incidente de desacato de la sentencia de acción popular de 14 de diciembre de 2005 proferida por esa misma Corporación, modificada y confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 16 de agosto de 2007, en los siguientes términos:

“PRIMERO: SANCIONAR con multa equivalente a diez (10) SMLMV al señor LUIS ALEJANDRO FÚNEME GONZÁLEZ, alcalde del municipio de Tunja, por incurrir en desacato de la orden emitida por el tribunal Administrativo de Boyacá el 14 de diciembre de 2005 por el Tribunal Administrativo de Boyacá - modificada y confirmada por la Sección Tercera

Tunja, por incurrir en desacato de la orden emitida por el tribunal Administrativo de Boyacá el 14 de diciembre de 2005 por el Tribunal Administrativo de Boyacá - modificada y confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en decisión de fecha 16 de agosto de 2007 y de los compromisos adquiridos en las audiencias de verificación de cumplimiento de fallo respecto de la ejecución del contrato de obra 837 de 2019 orientado

al “REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE DE ACCESO BARRIO LAS QUINTAS CALLE 45 CON AVENIDA

NORTE SOBRE EL RÍO LA VEGA ACCESO VEHICULAR QUE INCLUYE ACCESOS AVENIDA NORTE Y BARRIO LAS QUINTAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA”, de acuerdo con las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: La multa impuesta en el numeral anterior deberá ser satisfecha dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, consignando el monto a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.

TERCERO: REMITIR al Consejo de Estado – Sección Primera copia del expediente para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

CUARTO: REMITIR copia de este auto con destino a la Procuraduría Regional de Boyacá, a la Contraloría Municipal de Tunja, en caso de existir, y a la Contraloría General de Boyacá, en caso contrario, y a la Fiscalía General de la Nación, para que, de estimarlo procedente, inicien lasExpediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP)

y a la Contraloría General de Boyacá, en caso contrario, y a la Fiscalía General de la Nación, para que, de estimarlo procedente, inicien lasExpediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

2 indagaciones y los procesos dentro del ámbito de sus competencias respecto de los hechos decantados en esta providencia relacionados con un posible desfalco del erario del municipio con ocasión de la celebración y ejecución del contrato de obra para la culminación del puente peatonal del barrio las quintas del Municipio de Tunja y con la indebida ejecución del contrato de obra 837 de 2019.

Así mismo, se dispone OFICIAR a la Personería Municipal de Tunja y a la defensoría del pueblo, para que d esde el ámbito de sus competencias y como integrantes del comité de verificación conformado dentro del presente asunto, realicen el seguimiento e impulsen, de ser necesario, las indagaciones pertinentes originadas de las irregularidades advertidas dentro del presente trámite incidental de desacato.

QUINTO: Notifíquese personalmente esta providencia al incidentado en la forma indicada en el artículo 8.º del Decreto Legislativo 806 de 2020.

SEXTO: En firme esta decisión, por secretaría remítase copia de la presente providencia a la Defensoría del Pueblo, para su conocimiento y las gestiones que sean de su cargo.” (índice 319 SAMAI de primera instancia – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

que sean de su cargo.” (índice 319 SAMAI de primera instancia – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 16 de marzo de 2004, el señor Jorge Alberto Chaparro Serrano promovió acción popular en contra de Inversiones Carvajal, Campo y Samudio Ltda, Constructora Uricacha SA, Urbanización Las Quintas, Municipio de Tunja, Curaduría Urbana no. 1 de Tunja, Empresa de Energía de Bo yacá SA ESP, Ferrovías SA, Sera QA ESP SA, Secretaría de Servicios Públicos y Servigenerales SA con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, al “acceso a una infraestructura de vías ”, a una ad ecuada prestación de los servicios públicos, a la garantía a la salubridad pública y a un medio ambiente sano, los cuales estimó vulnerados por la no realización de obras de infraestructura y urbanismo de que son responsables (fls. 1 a 21 cdno. ppal. no. 1).

2. Las sentencias proferidas en el trámite de la acción popular

1. La Sala de Decisión no. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá tramitó la acción popular de la referencia y dictó sentencia el 14 de diciembre de 2005 en la cual se resolvió lo siguiente:Expediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

3 “1.- Declárase infundada la excepción de ‘prestación eficiente y oportuna del

Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

3 “1.- Declárase infundada la excepción de ‘prestación eficiente y oportuna del servicio público domiciliario de aseo e inexistencia de prueba y del daño a los derechos e intereses colectivos’ que ha sido propuesta por el (sic) apoderada de SERVIGENERALES S.A. ESP.

2.- Declárese fundada la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” que ha sido propuesta por el apoderado de la firma constructora

CARVAJAL CAMPO Y SAMUDIO LTDA.

3.- Declárase infundada la excepción de “falta de legitimación por pasiva”, propuesta por el apoderado de FERROVIAS EN LIQUIDACION.

4.- Ampáranse los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la salubridad pública, el acceso a una adecuada infraestructura de servicios y a que su prestación sea eficiente y oportuna, de los que son titulares los habitantes de la urbanización Las Quintas del Municipio de Tunja.

5.- Ordénase al Alcalde del Municipio de Tunja que, si a la fecha de ejecutoria de esta sentencia aún no lo ha hecho, proceda a dar cabal cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 0032 de 25 de noviembre de 2004 adelantando las actuaciones administrativas para negociar o expropiar una franja de terreno que reúna las especificaciones necesarias para la construcción de la calle 48B, así como para ejecutar las obras que se requieran para ponerlo al servicio de la comunidad en los términos señalados en el referido acto administrativo.

que reúna las especificaciones necesarias para la construcción de la calle 48B, así como para ejecutar las obras que se requieran para ponerlo al servicio de la comunidad en los términos señalados en el referido acto administrativo.

El Alcalde de Tunja dispondrá de un plazo no mayor a quince días (15), contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, para iniciar las gestiones administrativas relacionadas con la apropiación de las partidas presupuestales y l a adjudicación de las obras correspondientes, o para ejecutarlas por su propia cuenta, y de un plazo máximo de seis meses (6), también contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, para su culminación.

6.- Ordénase al Alcalde del Municipio de Tunja que, dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses, contado a partir de la fecha de ejecutoria de esta sentencia, adelante las gestiones administrativa (sic) y contractuales necesarias para conseguir los recursos que permitan la continuidad del proyecto de construcción del puente vehicular de acceso al Barrio Las Quintas, registrado en la ficha No. 2018 del banco de programas y proyectos de inversión municipal. En todo caso, dicha obra deberá ser ejecutada en un plazo prudencial que no podrá exceder de t res (3) años, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, y deberá sujetarse a las reglamentaciones internas de las autoridades ferroviarias para que, bajo su dirección técnica y con el lleno de todos los requisitos, se solicite la respectiva autorización del cruce elevado.

7.- Instase a la Administración Municipal de Tunja a la empresa SERA Q.A. para que, en orden a la solución definitiva del problema de contaminación de

respectiva autorización del cruce elevado.

7.- Instase a la Administración Municipal de Tunja a la empresa SERA Q.A. para que, en orden a la solución definitiva del problema de contaminación de los Ríos Jordán y La Vega, gestionen la consecución de los recursos presupuestales que demande el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, y realicen las obras de dragado y canalización de dichos afluentes.

8.- Prevéngase al Alcalde del Municipio de Tunja para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en las actuaciones que dieron origen a esta acción.

9.- Fijase como incentivo a favor del actor popular, y con cargo al Municipio de Tunja, una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legalesExpediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

4 mensuales (...)” (índice 14 SAMAI del incidente de desacato – mayúsculas sostenidas del texto original – negrillas adicionales).

1. Mediante sentencia de segunda instancia de 16 de agosto de 2007 la Sección

Tercera del Consejo de Estado dispuso:

“PRIMERO. CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boy acá, Sala de decisión No. 4, el 14 de diciembre de 2005.

SEGUNDO. MODIFICASE el plazo contenido en el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, y en consecuencia se otorga un término de 6 meses contados a partir del acta de inicio del con trato 031 de 27 de

SEGUNDO. MODIFICASE el plazo contenido en el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, y en consecuencia se otorga un término de 6 meses contados a partir del acta de inicio del con trato 031 de 27 de febrero de 2007, con base en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. No se hace pronunciamiento alguno en relación con el plazo contenido en el numeral 6 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por cua nto la obligación allí contenida ha sido cumplida por el municipio de Tunja.

TERCERO. ORDENASE al comité de verificación referido en el numeral 10 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, que constate que la ejecución de las obras ordenadas en ésta, se desarrollen en el término máximo de 6 meses en caso de que no se hayan terminado a la fech a de ejecutoria de esta providencia; y, que si lo considera del caso, extienda este término y acompañe hasta su culminación la ejecución de estas obras” ( índice 14 SAMAI del incidente de desacato – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto).

3. El incidente de desacato

A través de auto de 16 de febrero de 2022 , el a quo, de oficio, inició el incidente de desacato a la sentencia de 16 de agosto de 2007 con fundamento en que no se cumplió a cabalidad con lo ordenado por el hecho de no haberse culminado la construcción del puente peatonal anexo a la estructura del puente vehicular construida en el barrio “Las Quintas” del municipio de Tunja (Boyacá) (índice 311 SAMAI de la primera instancia).

puente peatonal anexo a la estructura del puente vehicular construida en el barrio “Las Quintas” del municipio de Tunja (Boyacá) (índice 311 SAMAI de la primera instancia).

4. La contestación del incidente de desacato

Mediante de escrito calendado el 23 de febrero de 2022 (índice 316 SAMAI de la primera instancia) el Alcalde Municipal de Tunja manifestó, en síntesis, lo siguiente respecto de la apertura del incidente de desacato:

1. Si bien es cierto que para el momento en que se ordenó la apertura del incidente de desacato la estructura del puente peatonal anexo al puente vehicular de acceso al barrio “Las Quintas” no estaba culminada, lo cierto es que ello no obedece a causasExpediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

5 que le sean imputables sino a la imposibilidad de adicionar el contrato existente para la construcción de la obra ya referida, pues, se excedió el límite legal de cincuenta por ciento (50%) establecido para tal efecto por razón de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 y de mayores cantidades de obra necesarias para culminar el proyecto.

1. La demora en el proceso constructivo obedece al cambio de los diseños inicialmente planteados, pues, estos debieron modificarse con ocasión de la construcción de un edificio aledaño, en aras de no afectar la estructura de la obra pública.

1. La administración municipal de Tunja (Boyacá) está adelantando estudios previos

planteados, pues, estos debieron modificarse con ocasión de la construcción de un edificio aledaño, en aras de no afectar la estructura de la obra pública.

1. La administración municipal de Tunja (Boyacá) está adelantando estudios previos con el objeto de dar inicio a un procedimiento de selecció n para adecuar el andén de acceso peatonal, así como también el mantenimiento de acceso vehicular desde la

Avenida Norte y obras complementarias del puente “Las Quintas”.

1. El municipio de Tunja (Boyacá) ha desplegado distintas gestiones administrativas, contractuales y de provisión de recursos en aras de cumplir con la decisión proferida en la acción popular de la referencia y, por ende, para poner en funcionamiento el puente peatonal de acceso al barrio “ Las Quintas”, razón por la que el incidente de desacato no tiene vocación de prosperidad.

5. La providencia objeto de consulta

Mediante providencia de 28 de abril de 2022 (índice 319 SAMAI de primera instancia), el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió el incidente de desacato en el sentido de imponer una multa equivalente a 10 SMLMV al alcalde del municipio de Tunja (Boyacá) por el hecho de no haberse terminado la construcción de la estructura del puente peatonal anexa al puente vehicular de acceso al barrio “ Las Quintas”, con base en el siguiente razonamiento:

1. Dentro de los estudios previos del contrato no. 837 de 2019 celebrado por el municipio de Tunja (Boyacá) se incluyó la construcción de un puente peatonal en el costado sur del puente vehicular de acceso al barrio “ Las Quintas” y, para tal efecto,

municipio de Tunja (Boyacá) se incluyó la construcción de un puente peatonal en el costado sur del puente vehicular de acceso al barrio “ Las Quintas” y, para tal efecto, se dispusieron distintos ítems y cantidades de obra (índice 14 SAMAI del incidente de desacato).Expediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

6

1. En la prórroga no. 1, así como también en la a dición no. 1 del contrato de obra en mención se realizó una adición presupuestal por la suma de $1.513.248.175 , igualmente, se dispuso una adición a las cantidades de obra para la construcción de las rampas peatonales del costado sur (índice 14 SAMAI del incidente de desacato) ,

en los siguientes términos:

4.D

RAMPAS PEATONALES

COSTADO SUR

UNIDAD

VALOR

UNITARIO

CANTIDAD

VALOR 4,22 VIGA AEREA 24.5 MPa -

(3500 PSI) M3 1.030.491 9.42 9.707.225.22

4,23

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 3.606,00 11 .667,20 42.071 923,20

SUBTOTAL SUBTOTAL 51.779.148.42

1. El elemento objetivo para definir la configuración o no del desacato de las órdenes emitidas en esta acción popular se encuentra acreditado , pues, no se culminó en su

SUBTOTAL SUBTOTAL 51.779.148.42

1. El elemento objetivo para definir la configuración o no del desacato de las órdenes emitidas en esta acción popular se encuentra acreditado , pues, no se culminó en su totalidad la construcción de la infraestructura del puente peatonal que hace parte de la obra del puente vehicular de acceso al barrio “Las Quintas”.

1. Por otra parte, el elemento subjetivo requerido para el fin indicado se encuentra acreditado por razón de que el señor Luis Alejandro Fúneme González, en la condición de alcalde del municipio de Tunja (Boyacá) mostró negligencia en la debida ejecución del contrato de obra no. 837 de 2019 y en el correcto uso del presupuesto municipal designado para el efecto, como se explica a continuación:

a) Tanto en los estudios previos realizados para la celebración del contrato de obra no. 837 de 2019, como en el conte nido de la adición al presupuesto del aludido contrato, se estipuló la asignación de presupuesto con el objeto de agregar las cantidades de obra requeridas para finalizar la construcción de la estructura del puente peatonal ubicado al costado sur del puent e vehicular del barrio “ Las Quintas”, lo cual “descarta de tajo cualquier imprevisto contractual relacionado con la construcción del puente peatonal” (índice 319 SAMAI de la primera instancia).

b) La aplicación del principio de planeación del contrato impide cualquier tipo de contrato adicional, como el que pretende celebrar el municipio para finiquitar la estructura peatonal en mención.Expediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos

estructura peatonal en mención.Expediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

7 c) La emergencia sanitaria derivada del Covid -19 durante el año 2020 no afectó la apropiación presupuestal designada para la culminación en su totalidad de la infraestructura peatonal, toda vez que la apropiación presupuestal para tal proyecto ya se encontraba adjudicada y especificada respecto de las unidades y cantidades de obra requeridas para la ejecución del contrato.

d) No es posible justificar un retraso en el cumplimiento de las órdenes impartidas a partir de la presunta existencia de mayores cantidades de obra en relación con la construcción del puente peatonal , pues, dicha situación no se probó en el curso del proceso y, además, el plazo de ejecución del contrato de obra se venció antes del comienzo de la pandemia.

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos esgrimidos por la Alcaldía Municipal de Tunja (Boyacá) en relación con la ocurrencia de imprevistos contractuales como causa o razón de la no culminación de la estructura de la rampa peatonal de acceso al barrio “Las Quintas”.

1. No es atendible tampoco el argumento según el cual no es posible declarar el desacato de la orden emitida dentro de esta acción popular, porque con la celebración de un futuro contrato se culminará la construcción del puente peatonal , así como tampoco el hecho de que se hubiesen desplegado gestiones necesarias para la obtención de los recursos que permitieran la culminación del proyecto de construcción

de un futuro contrato se culminará la construcción del puente peatonal , así como tampoco el hecho de que se hubiesen desplegado gestiones necesarias para la obtención de los recursos que permitieran la culminación del proyecto de construcción del puente peatonal , por el contrario, ello resulta inexplicable y podría implicar un posible detrimento patrimonial al municipio de Tunja (Boyacá).

1. Como consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal Administrativo de Boyacá dispuso la remisión de copias de la providencia consultada con destino a la Procuraduría Regional de Boyacá, a la Contraloría General de Boyacá y a la Fiscalía General de la Nación para que, si lo estiman procedente, inicien las indagaciones y los procesos dentro del ámbito de sus respectivas competencias en relación con un posible detrimento fiscal en la ejecución del contrato de obra no. 837 de 2019.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, le corresponde a esta Corporación conocer en grado jurisdiccional de consulta la sanciónExpediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

8 por desacato impuesta al señor Luis Alejandro Fúneme González, como alcalde del municipio de Tunja (Boyacá).

Así las cosas, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) el desacato

municipio de Tunja (Boyacá).

Así las cosas, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) el desacato de una orden proferida dentro de una acción popular, y, 3) el caso concreto.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1. En la forma y términos en los que está planteada la discusión se tiene que el objeto de la controversia consiste en determinar si el señor Luis Alejandro Fúneme González como alcalde del municipio de Tunja (Boyacá) desacató o no el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá y confirmado por esta Corporación y, en consecuencia, establecer si debe confirmarse o revoca rse la sanción impuesta por el a quo.

1. La providencia consultada será revocada, porque para este caso concreto no se encuentra acreditado el elemento objetivo exigido para declarar el desacato de las órdenes impartidas por el juez de la acción popular, dicho de otra manera, el señor Luis Alejandro Fúneme González, en la condición de alcalde del municipio de Tunja

(Boyacá) no incumplió ninguna de las órdenes impartidas en la sentencia de acción popular de 14 de diciembre de 2005 proferida por esa misma Corporación, modificada y confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 16 de agosto de 2007.

2. El desacato de una orden proferida dentro de una acción popular

1. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 , la persona que incumpla las órdenes judiciales proferidas por las autoridades competentes en los procesos que

2. El desacato de una orden proferida dentro de una acción popular

1. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 , la persona que incumpla las órdenes judiciales proferidas por las autoridades competentes en los procesos que se adelanten por acciones populares incurrirá en multa hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, conmutables en arresto de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial y será consultada al superior jerárquico quien decidirá si debe revocarse o no la sanción.Expediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

9 2) La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado lo siguiente en relación con el incidente de desacato en acciones populares:

“El desacato se concibe como un ejercicio del poder disciplinario frente a la desatención de una orden proferida por la autoridad competente en el curso del trámite de la acción popular, y trae como consecuencia la imposición de una sanción de multa conmuta ble en arresto, previo trámite incidental especial, consultable con el superior jerárquico quien decidirá si debe revocarse o no.

Objetivamente el desacato se entiende como una conducta que evidencia el mero incumplimiento de cualquier orden proferida e n el curso del trámite de la acción popular, cuando se han superado los

revocarse o no.

Objetivamente el desacato se entiende como una conducta que evidencia el mero incumplimiento de cualquier orden proferida e n el curso del trámite de la acción popular, cuando se han superado los términos concedidos para su ejecución sin proceder a atenderla; y desde un punto de vista subjetivo se tiene como un comportamiento negligente frente a lo ordenado, lo cual excluye la declaratoria de responsabilidad por el mero incumplimiento.

No es, entonces, suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la renuencia, negligencia o capricho en acat arla por parte de la persona encargada de su cumplimiento.

Para el desacato el legislador tiene previsto un trámite incidental especial, porque se trata de resolver un aspecto principal de la acción popular como lo es el relacionado con el acatamiento del fallo, distinto de aquel donde de ordinario se ventilan cuestiones accesorias al proceso. De la solicitud de sanción por desacato se correrá traslado a la autoridad o el particular contra quien se dirija para que la conteste, aporte y pida la práctica de las pruebas que pretenda hacer valer, en caso de no reposar en el expediente, relacionadas con el cumplimiento de la orden impartida. Luego de ello se resolverá sobre las pruebas solicitadas, abriendo el correspondiente período probatorio para su práctic a, donde el juzgador está llamado también a decretar pruebas de oficio para establecer la responsabilidad subjetiva de los demandados, vencido el cual se decidirá de fondo.

En el incidente serán de recibo y se estudiarán todos los aspectos

decretar pruebas de oficio para establecer la responsabilidad subjetiva de los demandados, vencido el cual se decidirá de fondo.

En el incidente serán de recibo y se estudiarán todos los aspectos relacionados con el acatamiento o no de la orden proferida, pero de ninguna manera constituye un nuevo escenario para los reparos o controversias propias de la acción popular. Solo la sanción será consultada con el superior jerárquico, sin que en su contra o respecto del auto que decida no sancionar proceda ningún recurso.

(…).

Si bien el mero incumplimiento objetivo de un plazo no es suficiente para imponer sanción por desacato, en el caso bajo estudio, tal como se dejó dicho, se aprecia que superado con creces el térm ino concedido para el cumplimiento de la sentencia, la administración municipal de Villavicencio no ha sido diligente en lograr el cerramiento del lote de terreno ubicado en la carrera 30 número 39-40 en condiciones que satisfagan las especificaciones técnicas de confiabilidad, estabilidad y seguridad para los habitantes y transeúntes del sector, comprometiendo los principios de eficacia y celeridad que, por mandato constitucional, caracterizan la función administrativa.

Tal proceder de manera alguna ref leja el ánimo del ente territorial demandado en atender de manera oportuna y cabal el ordenamiento que seExpediente no. 15001-23-31-000-2004-00966-03 (AP) Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

10 le hizo. Por tales razones ha incurrido en el desacato previsto en el artículo

Demandante: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros Protección de derechos e intereses colectivos Grado jurisdiccional de consulta

10 le hizo. Por tales razones ha incurrido en el desacato previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, y se debe confirmar la declaración realizada por el a-quo en tal sentido. Sin embargo, la máxima sanción impuesta se debe rebajar, por excesiva, a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En los demás aspectos de confirmará el proveído del 6 de marzo de 2008.” (resalta la Sala).

1. El cumplimiento impl ica la responsabilidad objetiva mientras que el incidente de desacato estudia el comportamiento del funcionario incumplido de las providen cias constitucionales, es decir , las razones que lo llevan a omitir el deber de atender la orden judicial.

1. En conclusión, la finalidad del desacato es la de sancionar al funcionario que bien sea por su negligencia o porque se ha negado injustificadamente al cumplimiento de una providencia judicial, esto es, que para que proceda la imposición de una sanción debe estar probada la negligencia, por lo que no se puede presumir la misma por el solo hecho del incumplimiento.

1. A través del trámite incidental de desacato se adelanta una investigación disciplinaria que debe garantizar a l funcionario el derecho al debido proceso, por lo que, de advertirse una conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar a la imposición de sanciones.

1. La Corte Constitucional lo sustentó en los siguientes términos:

que ha obrado de buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar a la imposición de sanciones.

1. La Corte Constitucional lo sustentó en los siguientes términos:

“Conforme a la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no reunirse cualquiera de los presupuestos mencionados, co nforme al reglamento que rige la acción de tutela y la jurisprudencia de esta Corporación,